施工招标文件(大剧院弱电施工)1 159页

哈尔滨大剧院弱电工程施工招标文件备案编号：SG0102(G)11107（HTC-116146）招标人：哈尔滨松北投资发展集团有限公司（投资方）北京建工集团有限责任公司哈尔滨松北分公司（施工总包方）招标代理单位：黑龙江省招标公司日期：二○一一年七月编制：温智伟审核：申正宇审定：孟美娟 目录第一章招标公告3第二章投标人须知5第三章评标办法27第四章合同条款及格式48第五章工程量清单76第六章图纸99第七章技术标准和要求102第八章投标文件格式126 第一章招标公告备案编号：SG0102(G)111071．招标条件本招标项目哈尔滨大剧院工程已由有关主管部门批准建设，招标人为哈尔滨松北投资发展集团有限公司（投资方）和北京建工集团有限责任公司哈尔滨松北分公司（施工总包方），建设资金来自政府投资。项目已具备招标条件，现对该项目的弱电工程施工进行公开招标。项目名称：哈尔滨大剧院弱电工程施工2.项目概况与招标范围建设地点：松北区前进堤与外贸堤改线围合处工程质量要求：合格，配合整体工程达到鲁班奖标准。计划工期：开工日期:2011年08月10日，计划竣工日期2013年4月30日。招标范围：哈尔滨大剧院弱电工程深化设计、施工。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包一级资质，同时具备建筑智能化系统集成设计专项甲级资质。3.2安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证3.3财务要求：提供2010年审计报告3.4业绩要求：以下同时满足3.4.1年份要求：2006年至今（以合同签订日期为准）；3.4.2类似工程定义：大剧院、科学文化、体育会展、商场、综合楼等类似建筑弱电工程；3.4.3额度：合同额度不低于500万元；3.4.4查验依据：需提供合同、中标通知书或单位工程质量竣工验收记录表原件。3.5信誉要求：3.5.1没有被列入最新的“限制在哈从业招投标企业名单”或经整改后重新取得投标资格。3.5.2投标人应有哈尔滨市建设领域清理拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室出具的针对本项目投标的“不拖欠工程款和农民工工资”证明。3.6项目经理资格：机电安装工程专业一级注册建造师注册证，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且承诺不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。3.7其他要求：3.7.1投标人如果是非本省注册企业，应到黑龙江省建设厅办理备案手续，开具针对本项目投标的“外省建筑业企业投标备案介绍信”。3.7.2集团公司的母公司，子公司投标的，只接收母公司投标或不超过两个的子公司同时投标。3.7.3集团公司的母子公司不得相互借用项目小班子人员证件进行投标。3.7.4项目管理机构配置要求：专业类别安装工程，工长1人、技术负责人1人、安全员1人、质检员1人、造价员1人。4.招标文件的获取4.1凡符合上述要求者，请于2011年7月18日至2011年7月22日（节假日除外），每日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至16:00时，在哈尔滨市道里区民安街122号哈尔滨市建设工程交易中心报名大厅持单位介绍信购买招标文件。 4.2招标文件售价500元/套，售后不退。4.3邮购招标文件的，需另加手续费(含邮费)100元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后3日内寄送。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)详见招标文件，地点为哈尔滨市建设工程交易中心开标室。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在哈尔滨市建设工程交易中心网、黑龙江工程招投标标网、中国采购与招标网上发布。7.联系方式招标人：哈尔滨松北投资发展集团有限公司（投资方）北京建工集团有限责任公司哈尔滨松北分公司（施工总包方）招标代理机构：黑龙江省招标公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号邮编：150090联系人：温智伟、徐国良电话：0451-82364702传真：0451-82262658电子邮件：bidding06a@163.com开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行账号：451902390110302 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：哈尔滨松北投资发展集团有限公司（投资方）和北京建工集团有限责任公司哈尔滨松北分公司（施工总包方）地址：松北区新湾路689号联系人：于杰电话：871937311.1.3招标代理机构名称：黑龙江省招标公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号联系人：温智伟、徐国良电话：0451-82364702、82364706电子邮件：bidding06a@163.com1.1.4项目名称哈尔滨大剧院弱电工程施工1.1.5建设地点哈尔滨市松北区1.1.6建设规模79396m21.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围哈尔滨大剧院弱电工程深化设计、施工、验收。工程量清单及图纸所示全部内容。1.3.2计划工期总工期：485日历天开工日期：2011年09月20日计划竣工日期：2013年4月30日工期要求：实际开工日期以招标人或监理工程师所发出开工令注明的开工日期为准，上述变化将不会使中标人获得任何经济和工期等补偿和调整。 发出中标通知书60天内提出经招标人和原设计单位审核认可深化设计图纸。1.3.3质量要求质量标准：合格，配合整体工程达到鲁班奖标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包一级资质，同时具备建筑智能化系统集成设计专项甲级资质。安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证。财务要求：提供2010年审计报告。信誉要求：1、没有被列入最新的“限制在哈从业招投标企业名单”或经整改后重新取得投标资格。2、投标人应有哈尔滨市建设领域清理拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室出具的针对本项目投标的“不拖欠工程款和农民工工资”证明。项目经理资格：机电安装工程专业一级注册建造师注册证，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且承诺不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。其他要求：1、投标人如果是非本省注册企业，应到黑龙江省建设厅办理备案手续，开具针对本项目投标的“外省建筑业企业投标备案介绍信”。2、集团公司的母公司，子公司投标的，只接收母公司投标或不超过两个的子公司同时投标。3、集团公司的母子公司不得相互借用项目小班子人员证件进行投标。4、项目管理机构配置要求：专业类别安装工程，工长1人、技术负责人1人、安全员1人、质检员1人、造价员1人。1.4.2是否接受联合体投标√不接受1.9.1踏勘现场√不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点： 1.10.1投标预备会√不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2投标人提出问题的截止时间开标前15天1.10.3招标人书面澄清的时间收到后第二天1.11分包√不允许□允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：1.12偏离√不允许2.1构成招标文件的其他材料无2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间开标前15天2.2.2投标截止时间2011年09月09日9时00分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后48小时内2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后48小时内3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期60天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：必须通过投标人企业基本帐户以转账形式拨付，投标人必须携带本单位开户许可证原件以确认基本帐户账号，确认开户许可证原件和基本帐户账号相符后才能开具投标保证金票据。投标保证金的金额：人民币10万元人民币递交时间：2011年9月8日16：00时前到账。收款人：黑龙江省招标公司开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行账号：451902390110302（请注明招标编号HTC-116146）注：在投标文件中必须附上银行回函扫描件、基本账户开会许可证扫描件以及招标代理公司出具的投标保证金票据扫描件。 3.5.2近年财务状况的年份要求3年，指2008年1月1日起至2010年12月31日止。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求3年，指2008年1月1日起至2010年12月31日止。3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求3年，指2008年1月1日起至2010年12月31日止。3.6是否允许递交备选投标方案√不允许□允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。3.7.3签字和（或）盖章要求投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。3.7.4投标文件副本份数6份3.7.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：□不分册装订√分册装订，共分册，分别为：商务标，包括至的内容技术标，包括至的内容（含资格审查部分内容）每册采用左侧书本方式装订或胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订4.1.1投标文件包装投标单位应将技术标和商务标分别装订密封在两个外包封中。技术标中不得体现投标报价。投标光盘必须密封在商务标的密封袋中。 4.1.2封套上写明招标人名称：招标代理机构名称：工程名称：项目编号：标段：（并注明经济标或技术标）（项目名称）标段投标文件在年月日时分前不得开启外层密封袋的封口处应加盖密封章，外层密封袋上可以有投标单位的名称、标志、公章。4.2.2递交投标文件地点哈尔滨市建设工程交易中心（哈尔滨市道里区民安街122号）4.2.3是否退还投标文件√否□是，退还安排：5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：哈尔滨市建设工程交易中心（哈尔滨市道里区民安街122号）6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件，）专家5人；评标专家确定方式：随机抽取，语音自动通知。7.1是否授权评标委员会确定中标人□是√否，推荐的中标候选人数：3人7.3.1履约担保履约担保的形式：电汇、支票履约担保的金额：合同价款的10%。14.需要补充的其他内容14.1词语定义14.1.1类似项目类似项目是指：项目的规模、性质、金额大于或相当于本工程。14.1.2不良行为记录不良行为记录是指：被列入最新的“限制在哈从业招投标企业名单”或经整改后不合格的。……14.2招标控制价 招标控制价□不设招标控制价√设招标控制价：招标控制价在投标截止日3天前公布并书面通知所有招标文件收受人。14.3“暗标”评审施工组织设计是否采用“暗标”评审方式√不采用14.4投标文件电子版是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版□不要求√要求，投标文件电子版内容：投标人须提供包含所有最终版投标文件的光盘1份（文本资料为WORD格式，清单报价为神机妙算或广联达软件格式，并保证打开可视。投标文件电子版份数：1份投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样，放入商务标密封袋中。14.5计算机辅助评标是否实行计算机辅助评标□否√是，投标人需递交纸质投标文件，同时按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。14.6投标人代表出席开标会 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。本省企业要求授权委托人为项目负责人（即本项目的项目经理），外省企业要求法定代表人和项目经理同时到场。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。14.7中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和哈尔滨市建设工程交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。14.8知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。14.9重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。14.10同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。14.11监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。14.12解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。14.13招标人补充的其他内容承诺书（编入技术标）1、投标人必须承诺本工程创建安全质量标准化工地；2、投标人必须承诺中标后，按照招标人要求配备现场管理机构人员（安全员应同时持有安全生产考核合格证书），并要证企相符（以母公司资质投标的，项目人员必须属于母公司，不得使用母公司所属子公司的人员岗位证书；同一母公司的子公司不得相互串用项目管理人员证书）。开标当天查验原件（资格审查时需提供所有岗位人员证书原件），预中标单位将项目经理、技术负责人、工长人员岗位证书及一寸照片交给松北区建设工程招投标管理站代为保管，否则视为自愿放弃中标资格。其他约定交易费：中标人和招标人部分均由中标人支付。场租费：由中标人支付。招标代理服务费1、招标代理服务费收取标准：根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行管理办法》的通知（计价格【2002】1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格［2003］857号）规定，收取按差额定律累进法计算,即各中标金额区间乘相应费率后之和为招标代理服务费。2、中标方在收到中标通知书15天内向招标代理机构缴付招标代理服务费。100万元人民币以下部分(含100万元)按1.0%费率收取;100万元—500万元人民币部分(含500万元)按0.7%费率收取;500万元—1000万元人民币部分(含1000万元)按0.55%费率收取;1000万元—5000万元人民币部分按0.35%费率收取;3、招标代理服务费只收现金、支票、汇票，招标代理服务费由中标人承担。注：投标人须知前附表与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知前附表为准。 1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.4本标段与相关专业工程的工作界面：详见第七章附件B1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成　　本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：商务标书包括：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；技术标书包括：（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料（资质、财务、业绩……）；（10）承诺书；（11）投标人须知前附表规定的其他材料。还需要包含以下承诺： 1、承诺按期完工，具有昼夜施工能力，不得延误其他施工队伍施工进度及服从总包协调管理，因施工进度延误所产生一切经济损失由中标人负责；2、承诺在工期内完成工程项目；3、承诺中标后与招标人签署廉政合同；4、承诺本项目竣工及验收合格后提供相应的技术培训及相关服务；5、承诺和保证施工现场项目经理与投标文件中的项目经理一致；且承诺不担任其他在施建设工程项目的项目经理；保证现场所有的协调和生产例会全部参加；3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3投标人应充分考虑完成本项目的软件费（包括维护费、技术指导费、产品更新升级等所有相关服务费用）、硬件费（硬件的出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费和伴随服务费）、系统集成费等。3.2.4为保证各系统正常运行所需的软件、任何设备及附件，不管清单中是否包括，都属于承包方工作范围，不得因此类调整而改变合同总价。3.2.5所有清单按施工图纸、施工规范、清单规范内容组价，投标人漏报的工程内容视为含在其他报价中，结算不调整。投标报价依据1●《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；2●国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法：3●2010年黑龙江省建设工程计价依据，包括《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《电气设备及建筑智能化系统设备安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》4●黑建造价［2010］6号《黑龙江省施工企业规费计取管理办法》5●黑建造价【2010】8号《关于执行2010年黑龙江省建设工程计价依据的有关规定》6●黑建造价［2010］13号《关于调整安全生产措施费的规定》7●黑建发【2010】11号《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》8●哈建发〔2010〕275号《哈尔滨市城乡建设委员会关于转发黑建造价〔2010〕12号文件的通知》（1）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；（2）招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件； （3）建设工程设计文件及相关资料；（4）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；（5）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；（6）《哈尔滨工程造价信息》及相关市场材料造价信息；（7）其他的相关资料。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（3）投标过程中有弄虚作假、围标串标行为的。3.5资格审查资料见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记符合第二章“投标人须知”第4.1项规定。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序 主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（4）技术标开标；（5）招标人、投标人退出评标室；（6）评标专家到齐后主持人召开标前会，介绍招标项目情况，宣读招标文件主要条款，阐释评标办法，并提供评标所需资料；（7）进行资格审查，评技术标；（8）技术标评标资料封存，评标委员会回避；（9）召集所有投标人，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员，开商务标；宣读技术标合格投标人名单，合格的投标人方可开启商务标书；（10）按照投标人递交投标文件的逆顺序宣布投标文件开标顺序；（11）设有标底的，公布标底；（12）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，导入评标电子光盘，并记录在案；（13）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（14）开标结束。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。（3）推荐的预中标人主动放弃中标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.结算原则10.1本工程采取工程量清单计价，固定单价结算方式。 10.2分部分项工程结算10.2.1工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规则规定，按实际发生计算。10.3设计变更、现场签证及暂估价结算10.3.1设计变更结算：10.3.1.1工程量按实际发生计算，计算规则执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008);10.3.1.2综合单价按如下方式确定a.投标报价中有相同项目的，按投标报价的综合单价执行；b.投标报价有类似项目的，以投标时的综合单价为基础，由投标人提交变更报价，有及监理（项目管理公司）建设单位审核确定。分部分项工程量清单某项工作内容，发生下列所述变化之一者视为类似项目，结算时仅对主材价格进行调整，其余不变：（1）原有工艺不变，仅主材种类发生变化；（2）原有工艺有局部变化，主材种类不发生变化；（3）其他与之类似情况；c.投标报价中没有相同或类似项目的，执行2010年黑龙江省建设工程计价依据，费率执行投标费率；若投标报价中有材料价格的执行其投标价格，若投标报价中没有材料价格的，执行施工期间市场价格及参照《哈尔滨工程造价信息》价格，不再另计采购保管费；《哈尔滨工程造价信息》没有的价格，要市场调查价格由甲方确认后方可进入结算，人工费执行相关文件，若无调整执行投标报价；机械台班价格执行中标价格；综合单价由承包人提出，经监理人、发包人审核后，报造价咨询部门审核确认后方可执行。10.3.1.3设计变更必须经招标人同意后，由设计单位出图及技术联系单，并加盖设计单位和工程现场指挥部公章，相关人员签字后，方可作为有效的结算依据。10.3.2现场签证的结算10.3.2.1工程量按实际发生计算，计算规则执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008);10.3.2.2执行2010年《黑龙江省建设工程预算定额及消耗量定额（预算定额）哈尔滨市单价表》；人工费执行中标价格，不计取利润及管理费；只计取安全文明施工费、规费和税金；若投标报价中有材料价格的执行其投标价格，若投标报价中没有材料价格的，执行施工期间市场价格及参照《哈尔滨工程造价信息》价格，不再另计采购保管费；《哈尔滨工程造价信息》没有的价格，由投标人市场调研提出材料价格，经监理人（项目管理公司）、发包人审核后，报市审计局审定后方可进入结算；机械台班价格若投标报价中有的执行其中标价格，若投标报价中没有的执行2010年《黑龙江省施工机械台班费用定额》；综合单价由投标人提出，经监理人（项目管理公司）、招标人审核后，报市审计局审定后方可执行。10.3.2.3现场签证由投标人提出，由招标人工程部负责人、经济部负责人、现场工程师、造价师、监理工程师（项目管理公司造价部）办理联签手续后方可作为有效结算依据。10.3.4清单中已给出的工程项目、但实际未发生的，竣工结算时扣除。 承包人施工过程中的隐蔽工程项目或图纸外的变更、签证项目在隐蔽前通知监理工程师、现场专业工程师和经济核算人员到现场，否则结算时发包人有权认为其隐蔽内容未发生或按发包人确定的价格结算，如需查看隐蔽内容所发生的费用由承包人承担。10.3.5分部分项目工程量清单漏项部分结算原则同设计变更结算原则。（同10.3.1）10.3.6设计变更和现场签证，严格执行市政府大项目建设的文件和相关规定10.4措施费结算10.4.1定额措施费结算10.4.1.1因所报措施费用与施工组织设计方案不统一产生的措施费调整：投标人所报措施费内容及费用应与投标文件中施工组织设计方案相一致，凡施工组织设计中已列出的方案或措施，但费用报价中未含者，视为该费用已包含在所报的其他措施费中，结算时不予调整。在施工期间发现承包人采取的措施不当，不能满足工程质量、进度、安全、文明施工要求时，建设单位及监理单位有权要求承包人改正，以达到标准为止，但修正的措施费均不做调整。10.4.1.2除重大设计变更外,其余定额措施费均不做调整。重大设计变更，新增加部分措施费按实计取，报建设单位审批确认，原措施费中不再使用的措施费扣除，其他措施费不予调整。10.4.2一般措施费：因设计变更，现场签证，清单漏项新增加的项目一般措施费按投标费率执行。10.4.3安全文明施工措施费结算执行黑建造价［2010］13号《关于调整安全生产措施费的规定》，黑建发【2010】11号《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》10.5规费及税金结算10.5.1执行黑建造价［2010］6号《黑龙江省施工企业规费计取管理办法》。10.5.2规费及税金按实际基数变化进行调整。11.建设工程交易服务收费11.1建设工程交易服务收费按相关规定执行，由中标人支付。12.付款方式深化设计完成后10日内付合同价款的25%，货到工地初验合格后付至合同价款的30%，系统安装、调试合格后，付至完成工程价款的70%，竣工验收并经松北区财政评审中心审定后付至结算价款的95%，余下5%做为质量保证金，在质保期满后无息支付。13.质量保修期13.1本工程各分项工程质量保修期严格按照国家、省、市有关规定执行。所有涉及的软件产品及设备保修3年，保修期内免费提供软件升级及相关技术服务。14.需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附表一：开标记录表（项目名称）标段施工开标记录表开标时间：年月日时分开标地点：哈尔滨市建设工程交易中心标室（一）唱标记录序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量目标工期备注签名12345现场抽取的竞争系数FaFbFc招标人编制的标底/拦标价（二）开标过程中的其他事项记录开标过程其他事项记录：投标人对开标现场确认：（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）招标人代表：记录人：(交易中心工作人员)监标人：(招标人委派) 附表二：电子投标文件编制及报送要求电子投标文件编制及报送要求备注：采用计算机辅助评标，包括采用电子化招标投标的，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据各地和招标项目的具体情况给予规定。 第三章评标办法 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章授权委托书有法定代表人及委托代理人签字、身份证号并加盖单位章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求联合体投标人（如有）提交联合体协议书，并明确联合体牵头人报价唯一只能有一个有效报价内容及水印纸质文件必须与电子标书内容及水印一致，否则按废标处理评标专用光盘评标专用光盘中电子文件不能复制或读取的；或导入后的电子标书无数据的；或导入后的电子标书总报价、分部分项报价、措施项报价中任何一项为0或缺项的，有上述情况之一的，作废标处理是否雷同两家或多家的投标文件内容有多处雷同的，经评标委员会认定，雷同的投标文件按废标处理2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照：副本原件，年检合格资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定安全生产许可证符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他管理人员要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投投人（如有）符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定资格审查时投标申请人必须携带以上“资格评审标准”中与投标文件书面材料一致的全部原件进行审查，原件与投标文件中资料不一致的无效，当场未提供原件者视为资格审查不合格；对评标委员会已完成审查，投标申请人后补充的材料无效。另外，原件与投标文件中的扫描件必须一致，否则视为资格审查不合格。2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知前附表”中的第10.13项规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定。投标价格价格有效：1、低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。2、规费、安全文明施工费、暂列金额、暂估价按招标人提供的金额计入投标报价。3、足额计取不可竞争费用：税金、检验试验费。4、企业管理费、利润不得低于规定标准的下限。分包计划符合第二章“投标人须知”第1.11款规定条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）投标人总得分=施工组织设计+项目管理机构得分+投标报价得分+其他因素得分2.2.2投标报价评分办法见本章附录C2.2.3投标报价的偏差率计算公式-- 条款号评审因素（项）评审要点（目）合格标准2.2.4(1)施工组织设计评审标准施工方案与技术措施1、应包含分部分项工程施工方法；2、施工现场总平面图。合理可行、有针对性；符合本工程特点。质量管理体系与措施1、确保质量的技术组织措施；2、质量控制节点；3、质量通病预防整治；4、主要工程部位的工程质量保证措施。合理可行、有针对性；符合本工程特点。工期保证措施1、详细工期安排计划及网络图或横道图；2、有人员、材料、设备分析表；合理可行、有针对性；符合本工程特点。安全生产、文明施工措施、环境保护1、有安全、文明管理组织机构树状图（树状图必须体现岗位职务）；2、有安全生产、文明施工技术措施；3、有确保环境保护的技术措施；4、创建安全质量标准化工地方案合理可行、有针对性；符合本工程特点季节性施工措施雨季施工技术措施和保护措施；风季施工技术措施和保护措施冬季施工技术措施和保护措施合理可行、有针对性；符合本工程特点劳动力安排计划人员劳动力计划：工种等级、数量、进场时间等保证措施合理可行、有针对性；符合本工程特点材料及机具配备保证措施1、有机具设备投入计划；2、拟投入本工程主要机械设备品牌、型号、数量、性能；3、主要材料数量及进场计划、材料（使用高峰）供应计划合理可行、有针对性；符合本工程特点降低成本措施1、有降低成本措施；2、有关于现场设计变更、现场签证的管理降低成本措施合理可行、有针对性；符合本工程特点工程半成品和成品保护措施工程半成品和成品保护措施合理可行、有针对性；符合本工程特点工程实施的重点、难点工序分析关键施工技术难点和解决方案合理可行、有针对性；符合本工程特点有任一项评审因素不合格即判定施工组织设计不合格。 2.2.4（2）项目管理机构评审标准项目经理业绩……2.2.4(3)投标报价评分标准（100分）工程量清单总报价，得分记为AA=50分分部分项工程量清单报价，得分记为BB=40分措施项目清单报价，得分记为CC=10分2.2.4(4)其他因素评分标准…………条款号编列内容3评标程序详见本章附件A：评标详细程序4废标条件详见本章附件B：废标条件5投标报价计算办法详见本章附件C：投标报价计算办法 1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）施工组织设计：见评标办法前附表；（2）项目管理机构：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2投标报价评分办法投标报价评分办法：见本章附录C。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序详见附件A:评标详细程序 附件A:评标详细程序评标详细程序A0.总则本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。A1.基本程序（1）评标准备；（2）资格审查、技术标评审；（3）商务标开标；（4）清标（形式评审、响应性评审）；、（5）其他因素的评审和评分（6）详细评审（商务标打分）；（7）汇总评分结果（8）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。A2.评标准备A2.1评标委员会成员签到评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。A2.2评标委员会的分工评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。A2.3熟悉文件资料A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。A3.1资格评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。A3．2项目管理机构评审按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构评审。A3．3技术标评审按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果。汇总资格审查、技术标评审结果，封存。A4.商务标开标A5.1对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)A5.1.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。A5.1.2算术错误修正投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。A5.1.3判断投标报价是否低于成本评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 A5.1.4在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。A5.1.5投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。A5．2澄清、说明或补正A5．2.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。A5．2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。A5．2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。A5.3形式评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。A5．4响应性评审A5.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。A5.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)A5.5判断投标是否为废标A3.4.1在本章附件B中集中列示。A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。A6其他因素的评审和评分根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分。 A7投标报价评审和评分只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评审，商务标计算出综合得分,汇总评分结果。按照本章附录C进行评分。A8汇总评分结果详细评审工作全部结束后，按照附表A-6的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。A9.推荐中标候选人或者直接确定中标人投标人最终得分相同时，以报价低的优先推荐中标，投标报价也相等的，由招标人自行选择确定。A9.1推荐中标候选人A9.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:(1)、评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。若评标委员会推荐的排名第1的中标候选人因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人将确定排名第2的中标候选人为中标人。排名第2的中标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标确定排名第3的中标候选人为中标人。（2）、若本次招标允许投标人同时投N个标段，但只能中一个标段。投标人如果在N个标段同时取得中标机会，将依据下列顺序确定中标标段：A、对同一个投标人，优先在其排名第一的标段中按投标函附录中所选择顺序推荐中标。B、如果某一投标人没有排名第一的标段，但在两个标段同时排名第二，且其所投标段排名第一的投标人已在其他标段中标，从而使该投标人取得中标机会，评标委员会将根据该投标人在投标函附录中所选择的标段顺序，推荐其为优先选择标段的中标候选人。C、如果某一投标人没有排名第一、第二的标段，但在两个标段同时排名第三，且因所投标段排名第一和第二的投标人已在其他标段中标，从而使该投标人取得中标机会。评标委员会将根据该投标人在投标函附录中所选择的标段顺序推荐其为优先选择标段的中标候选人。D、依照上述办法类推，直到确定所有标段的中标候选人。E、若投标人在投标函附录中没有选择标段顺序或所选择的标段顺序无效，则评标委员会将视为该投标人按所投标段的标的额从大到小顺序选择。(3)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知” 前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。A5.1.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A9.2直接确定中标人第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。A9．3编制评标报告评标委员会根据本章评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清、说明、补正事项纪要。A10．特殊情况的处置程序A10.1暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。 A10.2关于评标活动暂停A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A10.3关于评标中途更换评委A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。A10.4记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A11.补充条款…… 附件B：废标条件废标条件B0.总则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B1．废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。B1.4在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。B1.6投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；B1.7在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。B1.9投标人未按第二章“投标人须知前附表”第10.6款规定出席开标会的。B1.10逾期送达的或者未送达指定地点的。B1.11投标文件未按照第二章“投标人须知”第4.1款的要求装订、密封和标记的。B1.12投标文件未按照第二章“投标人须知”第3.6.3款签字盖章的。B1.13投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。B1.14未承诺创建质量安全标准化工地的；未承诺质量通病防控措施的。B1.15暂估价、暂列金额、安全文明施工费、规费未按招标人规定计取的。 附件C：投标报价评分办法一、工程量清单总报价得分A计算方法（一）计算清单总报价评标标底Pa。1、计算平均值Pp计算有效投标报价的算术平均值Pp。当n＞5时，Pp＝（∑Pi-Pmax-Pmin）/(n-2)；当n≤5时，Pp＝∑Pi/n。Pi为第i个投标总报价Pmax为有效投标报价最大值Pmin为有效投标报价最小值n为有效投标报价个数。2、评标标底PaPa=Pp×(1-Fa％)(1-Fa％)为投标竞争率。Fa取值为1～2的整数。该系数取值在商务标开标前，在招投标管理部门监督下由招标人随机抽取确定。（二）计算各投标人工程量清单总报价的得分　　以评标标底Pa为满分，有效工程量清单总报价高于或低于评标标底值Pa时，每高于1%扣减1分，每低于2%扣减1分，扣完所占分值为止，中间值按插入法计算。　　满分50分，工程量清单总报价得分A的计分公式为：投标报价高于评标标底时A＝50－[|Pa-Pi|/Pa]×100投标报价低于评标标底时A＝50－[|Pa-Pi|/Pa]×100/2Pi为第i个投标总报价Pmax为有效投标报价最大值Pmin为有效投标报价最小值n为有效投标报价个数二、分部分项工程量清单报价得分B的计算方法（一）判定异常报价评标委员会还应对各投标文件同一清单项目过低或过高的报价进行甄别（如某一清单项目报价高于或低于该项清单所有投标报价算术平均值的15%），判定异常报价。被判定的异常报价不得参加该项清单评标标底的计算。（二）计算分部分项工程量清单评标标底PbiPbi=[该清单项目有效投标报价去掉投标总价最高和最低的清单项目报价和该清单项目异常不合理报价后的算术平均值]×(1-Fb％)。若有效投标报价少于5家时，则Pbi=[该清单项目所有有效投标报价的算数平均值]×(1-Fb％)。(1-Fb％)为分部分项清单投标竞争率。Fb取值为1～2的整数。该系数取值在商务标开标 前，在招投标管理部门监督下由招标人随机抽取确定。（三）计算各投标人分部分项工程量清单报价得分B　　各有效投标报价中的同一清单项目以Pbi为满分进行比较，高于或低于Pbi的部分按比例扣减分值，扣完所占分值为止。投标人各清单项目得分之和即为其分部分项工程量清单报价得分。满分40分，分部分项工程量清单报价得分B的计分公式为：B＝∑单项分部分项工程量清单分值×（1-单项清单项目报价差率）。其中：单项分部分项工程量清单分值＝40×单项分部分项工程量清单报价合计／分部分项工程量清单计价合计；单项清单项目报价差率＝|单项清单项目报价-Pbi|／Pbi。三、措施项目清单报价得分C的计算方法（一）计算措施项目评标标底PcPc＝[有效标措施清单项目报价合计去掉投标总价最高和最低措施项目报价合计后的算术平均值]×(1-Fc％)。若有效投标报价少于5家时，则Pc＝[所有有效投标措施项目报价的算数平均值]×(1-Fc％)。(1-Fc％)为措施项目投标竞争率。Fc取值为2～5的整数。该系数取值在商务标开标前，在招投标管理部门监督下由招标人随机抽取确定。（二）计算投标人措施项目清单报价得分C满分10分，措施项目清单报价得分C的计分公式为：以Pc为满分，措施项目清单计价合计每高于或低于Pc的部分按比例扣减分值，扣完所占分值为止。各投标人措施项目报价得分C＝10×(1-措施项目清单报价差率)。其中：措施项目清单报价差率＝|Pc-投标人措施项目清单计价合计|／Pc。四、评审结果（一）计算报价总得分=A+B+C。（二）各项计算、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后2位。 附表A-1：评标委员会签到表评标委员会签到表工程名称：(项目名称)标段评标时间：年月日序号姓名职称工作单位专业联系电话123456789附：评标专家声明书。 附表A-2：形式评审记录表形式评审记录表工程名称：(项目名称)标段序号评审因素投标人名称及评审意见1投标人名称2投标函签字盖章3投标文件格式4联合体投标人5报价唯一6内容及水印7评标专用电子文件8是否雷同9是否合格评标委员会全体成员签名：日期：年月日 附表A-3：资格评审记录表资格评审记录表工程名称：(项目名称)标段序号评审因素投标人名称及评审意见1营业执照2安全生产许可证3资质等级4财务状况5类似项目业绩6信誉7项目经理8其他要求9联合体投标人10是否合格评标委员会全体成员签名：日期：年月日 附表A-4：响应性评审记录表响应性评审记录表工程名称：(项目名称)标段序号评审因素投标人名称及评审意见1投标内容2工期3工程质量4投标有效期5投标保证金6权利义务7已标价工程量清单8技术标准和要求9投标价格10分包计划12是否合格评标委员会全体成员签名：日期：年月日 附表A-5：施工组织设计评审记录表施工组织设计评审记录表工程名称：(项目名称)标段序号评审因素投标人名称1234567891011施工组织设计得分合计评标委员会成员签名：日期：　　年月　日 附表A-6：评标结果汇总表评标结果汇总表工程名称：(项目名称)标段评委序号和姓名投标人名称(或代码)及其得分1:2:3:4:5:6:7:各评委评分合计各评委评分平均值投标人最终排名次序评标委员会全体成员签名：日期：年月日 第四章合同条款及格式 HF-2011-0201合同备案编号：建设工程施工合同（本）工程名称：发包人：承包人：签定日期：年月日黑龙江省住房和城乡建设厅 第一部分协议书发包人（全称）：哈尔滨松北投资发展集团有限公司（投资方）北京建工集团有限责任公司哈尔滨松北分公司（施工总包方）承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：哈尔滨大剧院弱电工程工程地点：松北区前进堤与外贸堤改线围合处工程内容（建设规模、结构特征等）：　　　　投资计划或工程立项批准文号：　　资金来源：　　　　二、工程承包范围承包范围：要充分考虑哈尔滨大剧院的使用对象、使用功能、服务对象的特点，包含但不限于除消防火灾自动报警及联动控制、火灾应急广播系统外的建筑智能化系统的应用系统：安全防范系统（含视频监控、出入口控制等）、建筑设备监控系统、有线电视系统等及各系统的集成，包含与消防智能化的联动整合。工作内容：必须完成招标范围内各系统以下各项技术工作:1、智能建筑工程的深化设计：中标人必须在接到中标通知书之日起60日内完成深化设计方案并得到本工程招标人及原设计单位的书面审核确认。2、智能化建筑工程的施工： 智能建筑工程设备材料的供应及其包装、运输；整个智能建筑工程设备的安装、现场指导；智能建筑工程正式移交招标人之前的试运行和系统维护；智能建筑工程技术培训和系统正式移交后的技术服务与支持；编制智能建筑工程竣工资料，并在竣工期限内同步完成；提交所有设备和材料的技术参数和软件，并有序地制成系统设备表册以备案存档；按系统提交操作规程、系统维修或维护手册、用户操作手册；提交质量保证文件；提供质保期内所有设备及配件的免费保修工作；提供培训对技术主管、操作人员维护人员的技术培训；负责单体测试、系统联调和开通，提交所有系统的测试方案书；必须确保各系统完整地通过验收；所有的移交资料应为中文；上述工作所需的附件、专用工具、备品备件和资料的提供。3、负责提交所有系统的材料和设备的完整资料如产地证明、报关及完税证明、质量保证书、产品技术资料说明书、装配说明和详图，以及其他证明文件等，作为供货依据供招标人审批。有关设备或材料须符合国际和国内最新标准或规范，送审时须同时附上由国家认可的鉴定机构签发的质量证明文件或试验报告。4、中标人所提供的系统集成软件、应用软件、接口软件以及其它所有与本工程建设相关的软件，必须是正版软件，没有知识产权纠纷，应向招标人完全开放，并提供全方位的服务。5、工程承包界面：详见招标文件相关内容。6、本次招标范围内相关的其它工作内容。三、合同工期开工日期：2011年9月20日竣工日期：2013年4月30日合同工期总日历天数485天。四、质量标准工程质量标准：合格，配合整体工程达到鲁班奖标准五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2．1款的规定一致。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立地点：　　　　本合同双方约定后生效，并报建设行政主管部门备案。发包人：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：承包人：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱： 建设行政主管部门备案意见：经办人备案机关（章）年月日 第二部分通用条款（略） 第三部分专用条款一、总则2、合同文件及解释顺序2.1（10）组成合同的其他文件：按通用条款第2.1条顺序执行，增加“招标文件及补充文件”为合同的组成文件，位置列到“中标通知书”之后，“投标文件及其附件”之前，其余不变。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.2适用法律和法规需要明示的法律、法规、规章及有关文件：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《民事诉讼法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工合同管理办法》、《建筑企业资质管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程安全生产许可条例》及国家相关的法律法规、行政规范。3.3适用标准、规范约定适用的标准、规范的名称：国家现行的施工标准和验收规范。发包人提供标准、规范、技术要求的时间：无4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前不少于3天，提供图纸1套（不包括竣工图使用的图纸）发包人对图纸的保密要求：承包人不得将图纸向第三方泄漏5、通讯联络5.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人发包人通讯地址：收件人：邮编：承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位通讯地址：收件人：邮编： 造价咨询企业通讯地址：收件人：邮编：（2）视为送达的其他方式：传真、电报、电邮或挂号信6、工程分包6.1（3）指定分包工程：无7、文物和地下障碍物7.2发包人指出的地下障碍物：无12、财产12.1关于施工机械的约定：按通用条款执行二、合同主体13、发包人13.1发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地、施工合同备案等工作，使施工场地具备施工条件的时间：施工现场已具备条件。（2）施工所需水、电、通讯线路接通的时间及地点：水电已接通，接口由总承包人北京建工提供。承包人的用电、用水费用直接支付给总承包人；通讯接入自备。由此发生的费用包含在承包人的投标报价中。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通（4）（5）办理有关所需证件的约定：承包人配合发包方办理或由发包人委托承包人办理，承包人不得拒绝配合和接受委托。（6）组织现场交验的时间：进场后一周内。水准点与坐标控制点交验要求：承包人进场后，监理和建设方代表参加，由总承包人向承包人书面交接施工现场已有的坐标、高程控制点等。（7）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前（8）（9）发包人应做的其他工作及其约定：另行约定委托给承包人负责的部分工作有：合同备案等，承包人不得拒绝13.2支付期及支付方式的约定（1）工程价款支付期限 □按合同支付的有关规定□其他特殊说明：深化设计完成后10日内付合同价款的25%，货到工地初验合格后付至合同价款的30%，系统安装、调试合格后，付至完成工程价款的70%，竣工验收并经松北区财政评审中心审定后付至结算价款的95%，余下5%做为质量保证金，在质保期满后无息支付。（2）工程价款支付方式：□按协议书所注明的帐号银行转帐√支票支付□其他方式：14、承包人14.1承包人有关工作的约定的补充一、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）从合同生效之日起直到合同终止的时间内，承包人应承担自己使用的现场各项临时房屋、设施、设备的管理、保养和维修，并提供必要的设施保洁服务。不够部分由承包人自行修建、购置、安装，但应事先提交书面说明或必要的图纸给发包人和监理工程师审阅批准。承包人的以上设施和服务被认为包含在承包人的投标报价中。（2）按发包人要求的名称及完成时间提供计划、报表、施工组织设计和方案等。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行办理，发包人提供协助。（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按相关规定执行，若发生费用，协商确定。（5）成品保护工作由承包人负责，直至全部工程验收合格并交付使用之日止，并承担费用。（6）施工场清洁卫生的要求：按国家、省、市现行的施工现场环境与卫生标准和文明标准化样板工地规定执行，同时按发包人的特别要求办理。（7）重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。（8）双方约定承包人应做的其他工作： 对发包人和监理机构的现场监督管理工作予以充分的配合与协助。服从总承包人单位北京建工的管理，协调做好交叉施工事宜和其他与消防施工相关的工作。需遵守发包人、监理单位制定的《哈尔滨大剧院工程建设管理办法》中的规定，并承担因违反管理办法的处罚。二、总承包人北京建工与分包人即本合同承包人之间的权利义务：（一）总承包人的权利、义务：1、总承包人对承包人的工程的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场保安等负总包管理责任。2、承包人向发包人申请支付工程款应经总承包人签字同意，无正当理由总承包人不得拒绝或拖延签字。若承包人违反本合同任何一条之约定，总承包人有权要求发包人停止或暂缓向承包人支付工程款。3、向承包人提供工人住宿用房及办公用房。4、向承包人提供现有的共同使用的现场通道及合理的作业空间。5、向承包人提供临水、临电接驳点及计量工具（水、电费用由分包人承担）。6、向承包人提供工地内现有的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施。7、允许承包人合理使用现场的卫生设施。8、向承包人提供为保障现场安全所需的现有围墙、护网等物品。9、向承包人提供进场所需的标高、定位点、定位线等。10、负责承包人竣工时报验管理、协调、配合及竣工档案整理。（二）承包人的责任义务：1、除本合同外，在建设单位、监理单位监督下，承包人在进场施工前与总承包人签订总包管理协议，其在现场的施工应符合总承包管理单位的各项现场管理要求。总承包管理协议内容包括：入场教育、会议、文件往来制度、消防保卫制度、文明施工管理、质量、环境、职业安全健康体系管理制度、成品保护制度、计划管制度等。2、由于承包人原因而导致的工期延误罚款和损失由承包人承担；（包括总承包人因此而引致的建设单位罚款和由此给总承包人带来的其它损失）。3、由于承包人原因而影响工程质量评定，所带来的损失及罚款由承包人承担；（包括总承包人因此而引致的建设单位罚款和由此给总承包人带来的其它损失）。 4、承包人负责将自己施工范围内垃圾运到总承包人在现场指定的垃圾堆放点，总承包人负责清理；总承包人设立专业作业队进行每天完工后的清场监督工作，如发现承包人建筑垃圾乱放，作业面清理不到位，则总承包人作业队将作业面清理后，所发生的人工费、机械费经监理单位确认后告知建设单位，将在承包人工程款中扣除。5、承包人需向总包单位缴纳3-5%的总包服务费，总包单位向承包人提供管理和协调、配合服务，具体内容及费率承包人与总包单位另行签订协议约定。14.5承包人负责的设计的约定（1）合同规定由承包人负责的设计：各系统的深化设计（2）承包人提供设计的时间：合同签订后60天完成深化设计并得到发包人和原设计单位书面审核认可（3）费用承担：包含在投标总价中16、发包人代表16.1发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命的发包人代表是，联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：17、监理工程师17.1负责工程的监理单位及任命的监理工程师（1）监理单位：法定代表人：（2）任命为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：17.3（10）需要发包人批准的其他事项：18、造价工程师18.1负责工程的造价咨询企业及任命的造价工程师 （1）造价咨询企业：法定代表人：（2）任命为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：18.3（4）需要发包人批准的其他事项：19、承包人代表19.1承包人任命为承包人代表，其通讯联络地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：承包人任命为技术负责人，其职称20、指定分包人20.1事先指定的分包人及有关规定：无三、担保、保险与风险22、工程担保22.1承包人向发包人提供履约担保的约定：（1）履约担保的金额：合同价的10%（2）提供履约担保的时间：□签订本合同时。□其他时间，具体为：承包人应在中标公示结束后三天内向发包人提交履约担保。该担保采取招标文件中规定的格式或由发包人和承包人双方可能同意的格式。（3）出具履约担保的银行：地市级及以上级别的银行22.4发包人向承包人提供支付担保的约定（本次招标支付担保不适用，与之有关的条款均无效）（1）支付担保的金额：（2）提供支付担保的时间：□签订本合同时。□其他时间，具体为：（3）出具支付担保的银行：22.8担保内容、方式和责任等事项的约定：在任何情况下，发包人在上述履约提出索赔之前，应通知对方并说明导致索赔的违约性质25、不可抗力25.1关于不可抗力的约定： （1）7级以上的地震；（2）8级以上的持续5天的大风；（3）30mm以上持续5天的大雨；（4）50年以上未发生过，持续5天的高温天气；（5）50年以上未发生过，持续5天的严寒天气；（6）100年以上未发生过的洪水。（7）其他：执行通用条款26、保险26.1发包人委托承包人办理的保险事项有：□通用条款26.1款的第（1）项；□通用条款26.1款的第（2）项；□通用条款26.1款的第（3）项。26.8对保险事项的其他约定：无约定四、工期27、进度计划和报告27.3对承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：每月20日前提供上月20日至本月19日的月施工进度报告，7日内由监理对工程月进度结算进行初审，每季度最后一月的25日提供季度修订进度计划。发包人另有要求的，按发包人的要求编制上报。五、质量和安全35、质量目标35.1（1）评比项目：合格并不影响评选鲁班奖（2）增加的费用或奖惩办法：因承包人原因影响未能使本项目评上鲁班奖，扣罚结算价款的2%。35.2双方共同选定的工程质量检测机构：按检测内容实际确定，并经哈尔滨市松北区建设工程质量监督管理站承认的检测机构。40、发包人供应材料设备40.1约定发包人是否供应材料设备√发包人不供应材料设备，本条不适用。□发包人供应材料设备，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。40.6发包人供应材料设备的结算方式：无44、隐蔽工程和中间验收44.1中间验收部位包括：无约定46、工程试车46.1约定是否试车 √不需要试车，本条不适用。□需要试车，试车的内容及具体要求如下：48、竣工验收48.1中间交工工程的验收√合同工程无中间交工工程，本款不适用。□合同工程有中间交工工程，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：六、工程造价50、合同价款的确定方式50.2合同价款的确定方式√50.2（1）；□50.2（2）；□50.2（3）；□其它方式：51、合同价款的调整51.1合同价款的调整因素包括：√工程量的偏差；√工程变更；√法律、法规、国家有关政策及物价的变化；×费用索赔事件或发包人负责的其他情况；√一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；其他调整因素：见补充条款77.351.2（1）合同价款包含的风险范围：本条不适用（2）风险费用的计算：□风险系数：□风险金额：（3）风险范围以外合同价款的调整：□工程变更；□法律、法规和国家有关政策及物价变化；□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；□一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时； □其他调整因素：51.3（1）材料价差的调整方法：本条不适用。（2）合同价款的调整因素包括：□工程变更；□法律、法规和国家有关政策变化；□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；□工程造价管理机构发布的造价调整；□一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；□其他调整因素：（3）各项费率的具体标准：53、暂列金额53.1本合同暂列金额：万元。55、提前竣工奖与误期赔偿费55.1提前竣工奖的约定√不设提前竣工奖，本款不适用。□设提前竣工奖，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。55.2误期赔偿费的约定(1)每日历天应赔付额度5000元。(2)误期赔偿费最高限额按通用条款执行元。58、法律、法规、国家有关政策及物价的变化58.1物价变化引起合同价款的调整□合同价款不因物价涨落而调整，本款不适用。□物价涨落超过%，应调整合同价款，调整方法约定如下：按合同专用条款77.3款执行。合同工程基准期：59、支付事项59.2约定利率□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率；□约定为：60、预付款60.1关于预付款的约定：预付款的金额为元或合同价款的25％，支付办法 深化设计完成并获得发包人和原设计单位审核认可后支付。60.3预付款抵扣办法：□预付款按照期中应支付款项的30%（百分比）扣回，直到扣完为止；□其他抵扣方式：61、安全文明施工费61.1安全文明施工费的总额万元。62、进度款62.1支付期间：□以月为单位；□以季度为单位；√以形象进度为准，具体为：深化设计完成后10日内付合同价款的25%，货到工地初验合格后付至合同价款的30%，系统安装、调试合格后，付至完成工程价款的70%，竣工验收并经松北区财政评审中心审定后付至结算价款的95%，余下5%做为质量保证金，在质保期满后无息支付。64、竣工结算64.1结算的程序和时限：□按通用条款64.2款至64.7款的规定办理；□不按通用条款64.2款至64.7款的规定。办理结算程序和时限为：工程竣工后60天内承包人提报结算资料，30日内监理单位组织依据相关结算资料对工程结算进行初步审核，发包人于30日内审核完毕报审计部门。64.8发包人对工程竣工结算的特殊要求：承包人在规定时间内不按要求提供结算资料或以各种理由拒绝配合发包人和监理单位进行结算，发包人有权单方出具结果。65、质量保证金65.2质量保证金的金额及扣留（1）质量保证金的金额：√按通用条款的规定，为合同价款的5％。□约定为（2）质量保证金的扣留：□按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%；□其他扣留方式：从竣工结算款中扣留65.3质量保证金的利率：不计利息七、合同争议、解除与终止 67、合同争议67.5双方同意选择下列一种方式解决争议：□向哈尔滨仲裁委员会申请仲裁；□向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、采用工程量清单计价的工程应特别遵循的约定72、工程量的偏差72.2工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法：□按通用条款本款的规定进行调整；√按以下约定进行调整：按合同专用条款77.3款执行。72.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：□按通用条款本款的规定进行调整；√按以下约定进行调整：按合同专用条款77.3款执行。九、其他75、保密要求75.1保密信息提供的时间：三年76、合同份数76.1合同文本的提供□按通用条款本款的规定，由发包人提供。□不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：由承包人提供76.2合同副本9份，其中发包人松北投资集团6份，发包人北京建工1份，承包人2份。合同正本3份，其中发包人松北投资集团1份，发包人北京建工1份，承包人1份。77、补充条款77.1如果承包人不具备履行合同的能力，发包人有权随时与其终止合同，且发包人不支付或补偿任何费用，承包人必须无条件撤出施工现场。承包人给发包人造成损失的，承包人应承担全部赔偿责任。77.2承包人应在发包人规定的时间内安排项目管理机构成员进场且与投标时的项目管理机构成员保持一致，否则，发包人将按下述规定处罚：77.2.1如现场项目管理机构成员与投标时的项目管理机构成员严重不一致的（人员不符超过30%），发包人有权与该承包人终止合同，与满足上述要求的下一中标候选人重新签订合同，没收履约保证金，并赔偿发包人因此造成的相应损失。 77.2.2项目经理、技术负责人必须在开工5日前进入施工现场，延误的，按照每人每日5000元扣除工程款；项目管理机构其他人员在开工3日前进入施工现场，延误的，按照每人每日2000元罚款。77.2.3项目管理机构成员在施工时必须在施工现场，未经发包人批准不得随意离开，项目经理、技术负责人未经发包人批准旷工的，按照每人每日2000元扣除工程款，累计超过15天的，按照每人每日5000元扣除工程款。项目组织机构其他人员未经发包人批准旷工的，按照每人每日1000元扣除工程款，累计超过15天的，按照每人每日2000元扣除工程款。77.2.4承包人在施工过程中变更项目经理、技术负责人及相关人员，必须经发包人同意，否则按照项目经理变更扣除工程款5万元，技术负责人变更扣除工程款3万元，其余人员变更扣除工程款1万元。77.2.5若项目经理、技术负责人及相关人员在本合同期内兼任另一个项目某个标段的任何职务，发包人按照项目经理兼任扣除工程款5万元，技术负责人兼任扣除工程款3万元，其余人员兼任扣除工程款1万元。77.2.6上述处罚措施可以同时使用。77.3经济结算补充条款应当认为在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的施工图纸、招标文件、工程量清单、合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的价格的正确性和充分性并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到投标文件中，除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的价格已经全面、充分地体现和覆盖了：（1）承包人根据施工图纸、工程量清单、招标文件、合同应承担的全部义务；（2）为该工程的正确、连续实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支；（3）发包人不接受承包人提出的超出原投价报价的设计变更，但发包人接受缩短工期、降低工程造价的设计变更。（4）承包人在投标报价中已充分考虑国家、地方政府、行业的规定而产生的对工程造价的影响（含材料等因素）所发生的费用。77.3.1工程最终结算额以哈尔滨松北区财政投资评审中心审定额为准。77.3.2所有经济活动执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008。77.3.3工程结算方式（1）本工程采取工程量清单计价结算方式，确定的合同价款方式为固定单价合同； （2）工程量按发、承包双方认可的实际完成的工程量确定；（3）综合单价调整·如果同一个清单项目有多个投标报价，以最低价为准。·人工费调整：人工费调整方法：执行当年结算文件标准，当年结算文件规定标准与66.5元/工日进行找差，计入工程结算。·主要材料因物价涨落或政策性变动引起的单价调整：因物价变动（主要材料：电气管、电线、电缆、电器元件、桥架、）引起的单价调整：除特殊说明外，施工过程中哈尔滨造价信息价格涨落在投标基准价（2011年8月的《哈尔滨工程造价信息》价格）±3%以内（含3%）不调整材料单价。如价格涨落超出±3%以外，按投标基准价调整±3%以外部分的材料单价；调整的方法按各月工程完成量分别调整。·因其它材料、机械台班价格变动引起的单价浮动均不再调整。·无论工程量如何变化，综合单价均不调整。（4）设计变更、工程洽商、暂估价、施工现场签证项目结算·设计变更、工程洽商、施工现场签证发生15日内承包人需完善其签字、盖章手续交给经济科作为结算依据，否则只计入减少的工程造价，不计入增加的工程造价。·投标报价中有相同项目的，按投标报价的综合单价执行；·投标报价有类似项目的，以投标时的综合单价为基础，由投标人提交变更报价，由监理（项目管理公司）建设单位审核确定。分部分项工程量清单某项工作内容，发生下列所述变化之一者视为类似项目，结算时仅对主材价格进行调整，其余不变：（1）原有工艺不变，仅主材种类发生变化；（2）原有工艺有局部变化，主材种类不发生变化；（3）其他与之类似情况；·投标报价中没有相同或类似项目的，执行2010年黑龙江省建设工程计价依据；费率执行投标费率；若投标报价中有材料价格的，执行其投标价格，若投标报价中没有材料价格的，执行施工期间市场价格或参照《哈尔滨工程造价信息》价格，不再另计采购保管费；人工费执行造价管理部门文件。机械台班价格执行中标价格；综合单价由承包人提出，经发包人审核后，报“哈尔滨市松北财政投资评审中心”评审，以其评审结论为准。（5）当某个清单项目的工程内容局部发生变化时，只调整其综合单价组成中的相关项，综合单价组成中未变内容按其投标文件执行不予调整。按照清单规范及施工规范规定应有的工作内容而承包人所报综合单价未含的，视为让利，结算时不再计取。（6）清单中已给出、但实际未发生的项目，结算时扣回。 （7）材料、设备暂估价：材料、设备暂估价可以由建设单位通过公开招标或竞争性谈判选择，也可由承包人通过公开招标、竞争性谈判或直接购买，若暂估材料、设备由承包人自行采购，暂估材料、设备进场前其质量、价格必须得到发包人书面认可，并保正施工中使用材料与所提样品的一致性，材料、设备采购前，承包人应提前按照合理时间以书面形式上报材料、设备的名称、数量、品牌、单价、工程部位、技术性能及参数标准等计划和样品。经监理工程师、设计部门及建设单位确认后并封样，方可进行采购。此计划提出的时间必须能够满足市场调查、招投标时间、采购周期和产品生产周期的需要，以不影响工程进度和正常经营活动为前置条件，避免计划迟延提出，造成工期紧迫而仓促订货的情况发生。若发现材料、设备与样品质量、品牌不符或质量不合格，招标人有权责令将其材料运出施工现场，由此造成的经济损失由采购方自行负责，同时终止合同，发包人有权取消其施工权利。（7）措施费结算·定额措施费综合单价形式计价的措施项目，工程量以发、承包双方认可的实际完成的工程量计算，费率执行投标费率。其他项目措施费需按专家论证并经发包人确认的施工方案按实计取，但实际未发生的项目结算时扣除。·通用措施费：以实际发生的工程量为变化基数进行调整，费率执行投标费率。·因承包人所报措施费用与施工组织设计方案不统一产生的措施费调整：承包人所报措施费内容及费用应与投标文件中施工组织设计方案相一致，凡施工组织设计中已列出的方案或措施，但费用报价中未含者，视为该费用已包含在所报的其他措施费中，结算时不再调整。承包人应对技术措施方案审慎研究，如中标，在施工期间，发包人等管理部门在检查中发现承包人采取的措施不当，不能满足工程质量、进度、安全、文明施工要求时，发包人有权要求承包人改正，以达到标准为止，但修正的措施费部分不予调整。·重大设计变更，新增加部分措施费经发包人审批确认按实计取，原措施费中不再使用的措施费扣除，其他措施费不予调整。（8）安全文明施工费结算 执行《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》（黑建发[2010]11号）、《哈尔滨市建设工程安全文明施工措施专项费用提取和使用管理办法补充规定》（哈建发[2007]164号、《建筑物垂直防护、垂直封闭、水平防护费计取标准的通知》（哈造价字[2010]1号）、2010年《黑龙江省建设工程计价依据建设工程费用定额》；执行《关于调整安全生产措施费的规定》（黑建造价[2010]13号）工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费。（9）规费结算执行《黑龙江省施工企业规费计取管理办法》黑建造价【2010】6号文件。执行哈建发【2009】200号文件《哈尔滨市建设委员会关于转发黑龙江省住房和城乡建设厅黑建造价【2009】15号文件的通知》文件规定，未经核定不得计取。77.3.4设计变更必须经发包人同意后，由设计单位签字并加盖公章，办理联签手续后（监理、工程）方可作为有效的结算依据。77.3.5承包人施工过程中的隐蔽工程项目或图纸外的变更、签证项目需在隐蔽前通知监理工程师、发包人现场工程师和经济核算人员到现场，并进行相关的影像留存，否则结算时发包人有权认为其隐蔽内容未发生或按发包人价格结算，如需查看隐蔽内容所发生的费用由承包人承担。77.3.6经监理单位确认工程已完工，具备办理竣工结算条件60个工作日内，由承包人提出结算申请，报送以下结算资料：⑴工程结算审核呈报表；⑵建设工程施工合同、补充合同及协议书；⑶完整的竣工图、设计变更、施工现场签证审批单、隐蔽工程施工记录等技术资料；⑷工程结算书、投标文件；⑸暂估项及暂估价中的材料价格确认单；⑹缴交工程相关费用收据及核定审批表；⑺其他影响工程造价的有关资料。监理单位对承包人报送竣工结算进行初审，监理工程师及总监审核签字确认后提交发包人经济科审核，若报审资料遗漏，后补无效。77.3.7承包人所报结算资料要真实可靠，经发包人审核审增减额超过5%（不含5%）的，扣减5%以上部分审减额的20%，并在竣工结算中扣除此费用。77.3.8承包人在规定时间内不按要求提供结算资料或以各种理由拒绝配合发包人和监理单位进行结算，发包人有权单方出具结果。77.4工程管理补充条款77.4.1施工现场使用的施工机械的数量、型号以承包人投标文件中的《拟投入的主要施工机械设备表》为准，不得擅自变更，并保证施工机械设备的完好率，施工过程中，设备未经委托人允许擅自离场，设备每台次3000元进行罚款。 77.4.2当承包人无正当理由，而拖延工期造成的后果由承包人承担，发包人有权将工程转发其它承包人，所发生的工程费用由原承包人无条件负担。承包人应严格按发包人要求的工期施工，包括按发包人要求完成施工过程阶段性的形象进度计划，如不能按期完成，除按专用条款第55条约定外，情节严重的，终止合同，承包人将承担所造成的经济损失，同时计入不良信誉档案，取消今后在松北区投标资格，后果自负。77.4.3承包人应采取有效措施保证临近绿地、树木及相应市政设施完整。发生损失由承包人承担责任。77.4.4承包人应仔细阅读工程地质报告，并将可能因此地质情况产生的费用计入报价中，并承担所有的风险。77.4.5承包人负责办理竣工验收手续并负责竣工后将工程移交给管理部门的手续办理，发生的费用包含在投标报价中。竣工以建管交接结束后为标准。77.4.6承包人将承包的工程转包或者违法分包的没收违法所得，取消中标资格及今后在松北区的投标资格。77.4.7承包人在施工中偷工减料的，使用不合格的电缆、电线、和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，并承担工程合同价款2%以上4%以下的违约金；造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，计入不良信誉档案，取消今后在松北区的投标资格。77.4.8承包人未对电缆、电线、和设备等按照规范标准等规定取样检测的，责令改正，并承担5万元以上10万元以下的违约金；情节严重的，计入不良信誉档案，取消今后在松北区的投标资格；造成损失的，依法承担赔偿责任。77.4.9承包人不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，并承担5万元以上10万元以下的违约金，并对保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。情节严重的，计入不良信誉档案，取消今后在松北区的投标资格。77.4.10工程竣工验收时，初验不合格的，责令整改，并承担工程合同价款1%以上2%以下的违约金；整改后，复验不合格的，承担工程合同价款2%以上4%以下的违约金；专家评审不合格的，承担工程合同价款5%的违约金。77.4.11按照哈尔滨市人民政府令第160号《哈尔滨市房屋建筑和城市道路建设工程文明施工管理规定》文件执行。施工现场残土、垃圾外运须按交通、城管部门规定进行拉运，对于不符合要求，行政主管部门下达的整改通知，由承包人自行解决。77.4.12、承包人的项目管理机构配备的技术人员必须保证在施工现场，质量保证体系必须发挥作用。 77.4.13、承包人应做好进场材料的质量控制，进场前要进行质量检测，不合格的一律不允许进入施工现场。如果在发包人发现进场材料不合格，承包人未处理的情况，每次要对承包人进行处罚，处罚金额10000元/次---50000元/次。77.4.14、承包人要配备专职内业员、预算员，及时对工程进行内业、造价管理，对因承包人原因造成内业、结算延误的，视情节对其进行10000元/次---50000元/次经济处罚。77.4.15、承包人在进场前，要向发包人书面递交承诺书，承诺内容为质量、进度、安全、文明施工等方面，承诺要达到相应规范要求，如果出现任何事故要承担相应的责任，并承担给发包人造成的损失。77.5工程竣工通过发包人、监理方、和承包人共同验收，并经质量监督部门复验合格后，在取得竣工验收质量评定合格结果30日内，承包人将所有分包人资料汇总审核合格后，移交总包单位，否则超期按每日1000元进行扣款。77.6由于承包人原因造成工程质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延，并赔偿发包人因此造成的全部损失。77.7承包人需在进场7日内，上报一份详细的工期计划表，经发包人、监理、承包人三方确认后，作为控制节点工期的依据。工期延误按照5000元/每日在工程款内扣除，如在下一工期节点抢回工期，将退回上一节点所处罚金，如在该工期节点继续延误工期，将处上一节点工期罚金双倍的处罚。 附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期 附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备名称规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注 附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏年；3.装修工程为年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7.其他工程保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第65条赋予的规定一致。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 第五章工程量清单 第五章工程量清单1、工程量清单说明1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：。1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2、投标报价说明2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。(1）招标文件及其补充文件、工程量清单，施工设计图纸及相关技术文件；(2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；(3）2010年《建筑工程计价定额》；(4）2010年《装饰装修工程计价定额》；(5）2010年《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》；(6）2010年《电气设备及建筑智能化系统设备安装工程计价定额》；(7）2010年《市政工程计价定额》；(8）2010年《园林绿化工程计价定额》；(9）2010年《施工机械台班费用定额》； (10）2010年《建设工程费用定额》；(11）黑建造价【2010】5号文件，关于颁发《黑龙江省建设工程计价依据（建筑、装饰装修、水暖、电气、市政、园林绿化工程计价定额、施工机械台班费定额、建设工程费用定额）》的通知；(12）哈造价字【2010】1号文件，《关于发布二0一0年建筑物（构筑物）垂直防护架、垂直封闭防护、水平防护费用计算标准的通知》；(13）黑建造价【2010】8号文件，《关于执行2010年黑龙江省建设工程计价依据的有关规定》；(14）哈尔滨市城乡建设委员会关于转发黑建造价〔2010〕12号文件的通知 （哈建发〔2010〕275号）；(15）黑建发【2010】6号文件，《黑龙江省施工企业规费计取管理办法》；(16）黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法（黑建发[2010]11号）；(17）《关于建设工程使用预拌砂浆计价等相关问题的通知》（哈建发〔2010〕173号）；(18）混凝土施工应执行哈建发[2005]167号文件(19）黑建招【2006】1号文件，《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程量清单招标投标实施办法》；(20）《哈尔滨工程造价信息》及市场材料价格；(21）省、市现行有关工程计价规定。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.6分部分项工程项目按下列要求报价：2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。2.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合 同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。2.7措施项目按下列要求报价：2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。2.7.3招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.7.5对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。2.8其他项目清单费应按下列规定报价：2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。 2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。2.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。2.15有关投标报价的其他说明：3、其他说明3.1词语和定义3.1.1工程量清单是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。3.1.2总价子目 工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。3.1.3单价子目工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。3.1.4子目编码分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。3.1.5子目特征构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。3.1.6规费承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。3.1.7税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。3.1.8总承包服务费总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。3.1.9同义词语本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。3.2工程量差异调整3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。3.3暂列金额和暂估价3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。3.3.2“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。3.3.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。3.4其他补充说明 4、工程量清单与计价表工程工程量清单工程造价招标人：咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日 投标总价招标人：工程名称：投标总价(小写)：(大写)：投标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)编制时间：年月日 总说明工程名称：第页共页 工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）合计注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 单项工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）合计注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 单位工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程1.11.21.32措施费2.1定额措施费2.2通用措施费3其他费用3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4安全文明施工费4.1环境保护等五项费用4.2安全施工费5规费6税金合计 分部分项工程量清单与计价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价(其他略)分部小计本页小计合计 定额措施项目清单报价表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价(其他略)分部小计本页小计合计注：此表适用于以综合单价形式计价的定额措施项目。通用措施项目清单报价表工程名称：第页共页序号项目名称计费基础费率（%）金额（元）1夜间施工费（A）+（B）2二次搬运费（A）+（B）3已完工程及设备保护费（A）+（B）4工程定位、复测、点交、清理费（A）+（B）5生产工具用具使用费（A）+（B）6雨季施工费（A）+（B）7冬季施工费（A）+（B）8检验试验费（A）+（B）9室内空气污染测试费根据实际情况确定10地上、地下设施，建筑物的临时保护设施费根据实际情况确定合计 其他项目清单报价表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额明细详见表2暂估价2.1材料暂估价—明细详见表2.2专业工程暂估价明细详见表3计日工明细详见表4总承包服务费明细详见表合计注：材料暂估价进入清单项目综合单价，此处不汇总。暂列金额报价明细表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注123456合计注：投标人按招标人提供的项目金额计入投标报价。 材料暂估单价明细表工程名称：第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价（元）备注注：投标人按招标人提供的材料单价计入相应工程量清单综合单价报价中。专业工程暂估价明细表工程名称：第页共页序号工程名称工程内容金额（元）备注合计注：投标人按招标人提供的专业工程暂估价计入投标报价中。 计日工报价明细表工程名称：第页共页序号项目名称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工12人工小计二材料12材料小计三施工机械12施工机械小计总计注：项目名称、数量按招标人提供的填写，单价由投标人自主报价，计入投标报价。清单投标报价表-13总承包服务费报价明细表工程名称：第页共页序号项目名称项目价值计费基础服务内容费率(%)金额(元)1发包人供应材料供应材料费用2发包人采购设备设备安装费用3发包人发包专业工程专业工程费用合计注：投标人按招标人提供的服务项目内容，自行确定费用标准计入投标报价中。 补充工程量清单项目及计算规则表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容安全文明施工费报价表工程名称：第页共页序号项目名称金额（元）1环境保护等五项费用2脚手架费合计注：投标人应按招标人提供的安全文明施工费计入投标报价中。 规费、税金报价表工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1规费1.1养老保险费分部分项工程费+措施费+其他费用1.2医疗保险费1.3失业保险费1.4工伤保险费1.5生育保险费1.6住房公积金1.7危险作业意外伤害保险费1.8工程排污费小计2税金分部分项工程费+措施费+其他费用+安全文明施工费+规费合计注：投标人应按招标人提供的规费计入投标报价中。 分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位综合单价组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价（元）合价（元）人工费人工费价差材料费材料风险费机械费机械风险费企业管理费利润人工费人工费价差材料费材料风险费机械费机械风险费企业管理费利润人工单价小计元/工日未计价材料费清单项目综合单价（元）材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）暂估单价（元）暂估合价（元）其他材料费——材料费小计——注：1.招标文件提供了暂估单价的材料，按照暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。2.根据招标文件的要求附此表。 定额措施项目工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位综合单价组成明细定额编号定额名称定额单位数量单价（元）合价（元）人工费人工费价差材料费材料风险费机械费机械风险费企业管理费利润人工费人工费价差材料费材料风险费机械费机械风险费企业管理费利润人工单价小计元/工日未计价材料费清单项目综合单价（元）材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）暂估单价（元）暂估合价（元）其他材料费--------材料费小计--------注：1.此表适用于以综合单价形式计价的定额措施项目。2.招标文件提供了暂估单价的材料，按照暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。3.根据招标文件的要求附此表。 费率报价表工程名称：序号费用名称取费基数报价费率(％)A12B34C56D78建筑工程企业管理费利润装饰和装修工程企业管理费利润机电安装工程企业管理费利润市政/园林绿化工程企业管理费利润注：本报价表中的费率应与分部分项工程清单综合单价分析表中的费率一致。 第六章图纸 1．图纸目录序号图名图号版本出图日期备注 2．图纸 第七章技术标准和要求 第七章技术标准和要求第一节一般要求1.工程说明1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：。1.2现场条件和周围环境1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况由投标人自行现场踏勘。1.2.2现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：详见施工图纸。1.2.3承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。2.承包范围2.1承包范围2.1.1承包人自行施工范围：工程量清单及招标图纸范围内全部工程。2.1.2承包范围内的暂估价项目2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.11—3“专业工程暂估价表”。2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.11—2“材料和工程设备暂估单价表”。3.工期要求3.1合同工期本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。3.2关于工期的一般规定3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。3.2.2如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。3.2.3承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。 3.2.4实际开工日期以开工令注明的开工日期为准，并按照招标人对工期要求所承诺和填报的施工工期日历天数计算中标人的竣工日期，双方将以此作为合同工期，上述变化将不会使中标人获得任何经济和工期等补偿和调整。4.质量要求4.1质量标准4.1.1本工程要求的质量标准为合格，配合整体工程达到鲁班奖标准。4.2特殊质量要求：无。5.适用规范和标准5.1适用的规范、标准和规程5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第二节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。5.1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。5.2特殊技术标准和要求5.2.1适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二、三节。5.2.2有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。6.其他6.1.1投标人应服从土建承包商的管理，作好与其它专业工种的配合，协调工作，不得影响工程进度、质量、安全管理、交接验收及竣工报验。6.1.2投标人应保证本工程所使用相关软件的先进性为国内一流，并在5年内免费升级为最新版本，超过5年的升级按成本价收费。第二节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程（包括但不限于以下所列）说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录，及时更新替换。包括但不限于如下规范。1.工程测量规范(GB50026-2007)2.工程测量测量术语标准(GB／T50123-99)3.地下工程防水技术规范（GB50108-2008）4.地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)5.砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 6.建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)7.土方工程施工及验收规范(GBJ201-83)8.普通混凝土用砂质量标准及试验方法(JGJ52-79)9.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)10.砌体工程现场检测技术标准(GB／T50315-2000)11.金属拉伸试验方法GB／T228-200212.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)13.建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-2001）14.建筑防腐蚀工程质量检验评定标准(GB50224-95)15.建筑施工安全检查评分办法（JGJ59-99）16.建设施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91)17.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)18.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88)19.智能建筑工程质量验收标准（GB50339-2003）20.建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)21.建筑给排水及采取暖工程施工质量验收规范(GB-50242-2002)22.智能建筑设计标准（GB/T504314-2000）23.建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)24.建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88)25.建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303—88)26.黑龙江省建筑施工安全质量标准化实施标准（DB23/1318-2009）27.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB50311-2000）第三节技术标准细则第一章　系统概况1.1项目背景哈尔滨大剧院位于哈尔滨市松北区文化中心岛内，包括大剧院（1600座）、小剧场（400座）、地下车库及附属配套用房等。哈尔滨大剧院是哈尔滨标志性建筑，依水而建，与哈尔滨文化岛的定位和设计相一致，体现北国风光大地景观的设计概念。作为公共建筑设施，哈尔滨大剧院力图从剧院、景观、广场和立体平台多方位给市民及游人提供不同的空间感受。1.2智能化系统建设目标哈尔滨大剧院智能化系统建设，本着先进性、安全性、经济型、实用性的原则，同时结合大剧院对智能化系统建设的需求，量体裁衣，从而达到既提供方便、快捷、舒适、安全的环境又可节省人力，降低能耗，为今后大剧院的运营提供良好的运营环境。大剧院的核心功能可以概况为“观”“演”“管”三个方面，“观” 是对观众而言，大剧院的建设应为观众提供一个良好的欣赏演出的场所，应满足观众在观演活动中的需求；“演”是对乐队和演员而言，应为演员提供一个符合演出需要的活动场所，满足演员在演出活动中满足剧情和个演员个体的需求；“管”是对剧院管理人员而言，一个功能完善的大剧院，应满足演出管理整个流程的整个方面，利于大剧院良好的运营；智能化系统的建设是为满足以上大环境，提供行之有效的管理手段和方法。1.3智能化系统建设原则(1)实用性和可行性主要技术和产品必须具有实用、成熟、稳定、安全的特点。实用性以提高系统整体运行效率为重点。既要便于用户使用，又要便于系统管理。(2)先进性和成熟性系统设计既要采用超前思维，先进技术和系统工程方法，又要注意思维的合理性，技术的可行性，方法的正确性。不但能反映当今的先进技术和理念，而且具有发展潜力，能保证未来若干年内占主导地位。先进性与成熟性并重，并考虑到近年来的应用发展特点，把先进性放在重要位置。(3)开放性与标准化原则应用平台应是一个开放的且符合业界主流技术标准的系统平台，并使网络的硬件环境、通信环境、软件环境、操作平台之间的相互依赖性小。(4)可靠性和稳定性在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。(5)可扩展性及易升级性为适应应用不断拓展的需要，应用平台的软硬件环境必须有良好的平滑可扩充性。(6)安全性和保密性在应用平台设计中，充分考虑信息资源的共享，注意信息资源的保护和隔离，应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。(7)可管理性和可维护性整个应用平台是由多个部分组成的较为复杂的系统，为了便于系统的日常运行维护和管理，要求所选产品具有良好的可管理性和可维护性。另外可管理性和可维护性还包括对平台的自身。(8)最佳的性能价格比进行科学的投入产出分析，力求设计反映实际需求，在设计上寻求最佳的性能价格比。1.4建设内容充分考虑哈尔滨大剧院的使用对象、使用功能、服务对象的特点，整个建筑智能化系统的建设包括以下应用系统：&安全防范系统 &楼宇自动控制系统&门禁系统&有线电视系统&无障碍呼叫系统第二章　技术要求2.1有线电视系统2.1.1概述有线电视系统用于哈尔滨大剧院接收、传输电视信号使用，信号源为市政有线电视信号节目。在哈尔滨大剧院设置有线电视分配系统，接收电视台的有线电视节目，通过有线电视放大器、通过分配器、分支器等组成的视频分配网络向各功能房间内提供有线电视信号。2.1.2系统构成有线电视系统由网络放大设备、分配网络、有线电视终端设备等设备构成。系统为1000MHZ双向邻频传输网络，选用的设备及部件具有双向性，其视频输入与输出的阻抗以及电缆的特性阻抗均为75欧姆。2.1.3终端数量哈尔滨大剧院有线电视的终端终端数量分布如下：本系统的有线电视终端点共设计X个点，相关功能区域及房间。2.1.4主要设备技术参数有线电视系统各终端及输出口图像质量符合国标技术要求，投标人提供的所有设备器件均须持有国家广电总局的入网许可证。4.1系统主要技术参数及要求有线电视系统的主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：（1）图像质量主观评价4级以上；（2）载噪比C／N(B=5.75MHZ)>43dB；（3）邻频电平差<3dB；（4）系统电平差；（5）三次藕合筹拍CTB≥54dB；（6）二次组合差拍CSO≥54dB；（7）交扰调制比(N频道数)≥46+10lg(N.1)dB；（8）邻频抑制≥60dB；（9）甚高频段频率偏移；（10）图像伴音电平差14～20dB≤20KHz；（11）隔离度(VHF)≥30dB；（12）微分增益(DG)≤10％； （13）微分相位(DP)≤10度；（14）色／亮度时延差≤100ns。4.2双向放大器双向放大器采用知名品牌产品，其主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：4.2.1正向参数（1）工作频带：1000MHz；（2）平坦度：±O.75dB；（3）最小满增益：33dB；（4）工作增益：29dB；（5）手动预测斜率控制范围：+4dB；（6）级向均衡器：斜率7dB；（7）噪声系数：52MHz7dB750MHZ9dB745.25／55.25MHz（8）参数频率：47／37dBIllV；输出电平：llO个NTSC；非线性失真：CTB57dBC；反射损耗：14dB；交流声调制：60dB；输入交流电源：38-60V；4.2.2反向参数（1）工作频带：5-65MHz；（2）平坦度：-0.75dB；（3）最小满增益：21(1B；（4）工作增益：21dB；（5）噪声系数：6dB；（6）输出电平：3ldBmV；（7）频道容量：47个；（8）非线性失真：CM=74dBc；（9）反射损耗：14dB；（10）交流声调制：60dBc。4.3高隔离度分支分配器（1）工作带宽：5-1000MHz；（2）正向端口隔离度：≥20dB； （3）反向端口隔离度≥18dB；（4）分支端口相互隔离度≥30dB；（5）非屏蔽度≥100dB；（6）阻抗为75Ω，插入损耗优于国标值。4.4终端用户盒主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：（1）插座：嵌入式白色塑料面板，双孔插座(TV，数据)，Tv端口应带65～1GHZ，高通滤波；（2）面板盒为全非屏蔽式，F头安装，外接电视插座，数据插座；（3）双隔离防高压电容，安全绝缘强度为3000Vac。4.5电缆分配网电缆为国产四屏蔽物理高发泡电缆，符合GY／T135.1998要求，其主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：（1）主干线缆采用75－9、分支线缆采用75－5；（２）放大器、分配器、分支器放在有线电视接线箱铁箱内。（３）各输出口不许开口，线路末端接终端负载。2.2门禁系统2.2.1概述大剧院属于公共场所，人流复杂，进入剧院的人员大致分为剧院管理人员、观众、演员、VIP等几类，为了使各自活动的区域不互相冲突保证安全，在走廊、通道、化妆室。演员休息室。VIP室等空间位置设置门禁系统，并且可与监控视频进行联动。本一卡通系统包含停车场管理系统、门禁管理系统采用IC卡方式。2.2.2系统构成1）停车场管理系统构成停车场管理系统主要针对车库设置进出管理系统。2.1入口部分入口票箱部分包括：入口控制器、车辆感应器、显示设备；道闸部分包括：自动道闸、车辆感应器；图像捕捉设备。2.2出口部分出口票箱部分包括：出口控制器、车辆感应器；道闸部分包括：自动道闸、车辆感应器；图像捕捉系统。2.3管理主机 内装车场监控软件，负责对整个智能停车场管理系统的维护、管理、出入口的车辆监控、图像对比管理等。采用非接触感应卡技术，且满足一卡通要求；针对临时停车用户，设置自动发出入场的临时卡，发卡设备的最大储卡量要求可达100张以上。2.4管理软件管理软件为全中文显示，可实现多进程、多用户的动态画面显示、操作。可设系统管理员，凭密码登录；可进行配置系统组态、测试、维护功能操作；也允许系统管理员在工作站对工作站电脑、网络管理单元、现场控制单元等的系统、显示、操作、报警界面进行组态。系统能够对出入车辆自动抓拍，并在电脑上自动显示抓拍图像，方便收费员进行安全判断。2）门禁系统构成门禁系统设备主要由管理主机、控制器、读卡器、开门按钮、电锁、感应卡、控制器、发卡器等设备组成。本次设计的一卡通管理系统预留与大剧院检票系统集成的接口，以便于今后的发展，提高剧院的服务品质和效率。2.2.4主要设备技术参数要求停车场管理部分1、临时车“一卡一车”功能；临时卡自动出卡功能，出卡即读。2、IC卡加密功能：非接触式IC卡具有唯一序列号的IC卡，操作时采用双向验证机制和多重加密技术，只有该系统发行认可的IC卡才能识别认可。安全可靠。3、非接触式IC卡使用时无机械接触动作，感应通讯，无方向性，卡片可以任意掠过读写器的表面，在0.2秒内就可以完成读卡操作，方便用户的使用。4、根据车辆的通行情况自动升起和降落，并具有防砸车功能。5、利用高速摄像监控，实时记录车辆的车型，对进出的车辆进行图像对比，有效地防止了车辆在停车场的失窃。6、收费由计算机统计和确认，杜绝了人为操作引起的失误和作弊，保障了投资者的利益。7、脱机运行功能8、用计算机网络和收费软件相结合的方法，分级权限管理，防止了非法修改或越权查阅资料。9、用标准的工业控制系统结构，可根据用户的不同要求组织不同系统的配置，方便灵活。10、管理软件WINDOWS环境下编写，中文菜单操作显示，界面友好。每个操作步骤都有详细的提示说明，操作简单，使用方便。11、安装、调试、维护简单方便，易于更换及检修。12、整个系统性能稳定，使用可靠。停车场控制系统的主要性能参数1、电源电压：AC220V±10%50Hz2、工作环境：温度：-45℃～+65℃相对湿度：≤95% 3、自动道闸的开启/关闭时间：≤4S4、非接触式IC卡的读写时间：≤0.1S5、非接触式IC卡读写距离：10～100mm6、网络通讯接口：RS485（标准）7、通讯传输距离：1.2km（标准）门禁部分读卡器是采用MIFARE技术设计开发的产品，根据MIFARE国际标准，卡与读写器之间在读写之前三次相互认证并加密，卡与读写器之间的数据全部加密以防止信号截取，每个扇区有自己的一组密钥，每张卡在全球有唯一的32位序列号。Mifare技术是全世界最通行的IC智能卡技术，可与不同的Mifare卡系统进行整合。可同时使用多个国家或地区的交通管理卡；特点：²非接触型，IC卡无需与读卡器接触²读卡速度快²具有防冲突功能²无机械磨损，永久耐用²安装简便，标准电器孔规格技术性能：Ø读写距离5-7cmØ提供Wiegand26Bit,Wiegand34Bit输出格式，可与其它厂商控制器连接使用Ø工作频率：13.56MHZØ数据传输率：9600bps，2400bps，1200bpsØ访问射频速率：106Kbit/sØ安全性：三次相互认证并加密Ø完善的防冲突机制Ø读写时间：≤3ms/ByteØ三色LED指示灯（红，绿，黄）Ø一个固定蜂鸣器ØMifareONECPU卡容量：8KbitØ卡的寿命：10年或100，000次写入Ø读写卡次数大于10万次技术指标:a)外形尺寸：85mm×85mm×20mmb)工作电压：DC9～15Vc)工作电流：80～90mA d)温度范围：-45℃～+70℃e)湿度范围：10%～90%f)颜色：黑/银色g)重量：120g门禁主控制器功能：1、支持Wiegand26BitWiegand32BitWiegand40Bit、ABA（第二轨道）生物识别技术、指纹识别技术等格式的读卡器，兼容性强，对后期工程的设备的选型不会起到限制作用。2、采用可靠的防雷安全模块，可抗击上万伏冲击雷电，220V市电直接接入8小时不损坏端口，一般的强电冲击可自动恢复。3、每个门禁控制器支持30000持卡人，如有特殊需要，可扩展至80000持卡人。完全满足人群集中区对卡及系统容量的需求。4、具有多种系统板状态监测和自检功能：外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位等。一旦出现上述情况之一，立即产生报警信号。技术参数：工作电源：5VDC/500mA，12VDC/3A输入参数：干节点开关输入0-5V，电流<0.3A输出负载参数：12VDC，工作电流3A工作环境：温度：-25℃--80℃，湿度0-90%RJ45读感器接口：12VDC，电流150mA连续工作时间：10万小时数据掉电保持时间超过150天2.3安全防范系统2.3.1概述本大剧院安全防范系统采用集成式安全防范系统，通过统一的平台和管理软件将中央监控室设备与安防各子系统设备联网，实现由安防中央控制室对全系统进行信息集成化的自动化管理。视频监控系统采用模拟系统设计，数字存储，系统设备包括模拟摄像机。视频分配器、矩阵控制器、控制键盘。、全数字硬盘录像机、电视墙、多媒体管理主机等。前端摄像机分别在出入口、大堂、电梯厅、电梯轿厢、观众厅、地下车库等区域。2.3.2系统构成 安防控制室通过矩阵控制器和多媒体管理主机对前端设备进行操作，实时地了解现场情况，及时处理突发事件，由于剧院考虑了普通人员和VIP人员的不同活动区域，所以当剧院有演出时，在多媒体主机的电子地图上能够显示不同区域的相关安防设备的不同工作状态，对设防区域重点监视和管理，还可以通过管理软件事先定制应急预案，当有突发事件时，启动应急预案，起到快速、准确、安全地处理突发事件的目的。2.1设备组成视频监控子系统设备包括高清摄像机、光端机、编码器、硬盘录像机、高清解码器、视频数字矩阵、字符发生器、视频分析服务器、视频存储、液晶拼接屏、录像设备等。入侵报警子系统由前端探头、入侵报警探测器、总线传输设备、联动设备、控制报警主机、管理主机和报警平台等。门禁管理子系统：读卡器、门禁控制器、软件平台，主机；电子巡查子系统包括，信息点、荧光贴、巡更棒、管理主机和软件平台等。2.2摄像机视频监控子系统采用室内外日夜智能快球摄像机、红外摄像机、低照度宽动态彩色摄像机、二百万高清摄像机、半球摄像机、电梯摄像机等，系统在停车场、走廊、候车及到达大厅、重要区域通道等处设置不同类型的摄像机（固定、半球、一体化球型摄像机）。2.3数字平台控制设备视频、报警、巡更主控设备设置在1楼消防控制中心机房内，包括视频数字矩阵，控制键盘等。各摄像机摄取的视频信号经编码器或硬盘录像到视频切换矩阵，由数字矩阵和实现各监视器图像的切换控制。2.4图像显示设备在一楼监控机房设置一套电视墙，电视墙由1台32寸液晶监视器、9台22液晶一体单元，各种预案经数字矩阵切换到液晶拼接电视墙上，实现图像的显示和监视功能。2.5图像存储标清模拟图像采用D1格式录像回放，高清数字图像采用720P/25帧录像回放，用于对大剧院内所有摄像机采集的图像信号进行记录，并能实现录像的回放。保证图像存储15天。2.3.3系统功能系统做到全程监控，不留死角。（1）可以多路实时监控自由设置：在远程计算机上实时监控、控制、记录监控端的视频数据，与服务器端双向交流，支持多画面监视和轮巡、图像和云台设置与控制，操作灵活简便。（2）海量存储空间任意选择：提供海量数据存储平台，按需选择存储空间。（3）视频录像、检索与回放：支持多种压缩格式图像信息的网络存储，提供方便的检索、查询手段，根据时间、地点等信息检索并回放图像。（4）多级用户密码管理：客户管理员自助进行权限密码设置，实现配置管理、权限管理、操作员管理、密码管理等。（5）日志管理功能：实施记录告警、管理、访问等信息。2.3.4主要设备技术参数要求高清彩色半球摄像机 关键特性:²采用1/3英寸EXviewHADCCDII，实现了高清晰度（650水平电视线）和高灵敏度（0.15lux，F1.2，50IRE）。²2.8mm到10.mm的3.7倍变焦自动光圈镜头，99.5度到27.4度的超宽视角范围。²最新的三铰链结构实现了拍摄角度的简便、灵活调节²日夜转换功能，能够根据光线变化自动切换彩色或黑白模式²(ATR-Lite)自动暗光补偿功能。²(iBLC)智能背光补偿功能²(ATW)自动白平衡功能²内同步、电源同步可选择²两维（2D）数字降噪技术²工作电压:交流24伏/直流12伏²低功耗：1.5W（最大）。技术规格²成像器件：1/3英寸EXviewHADCCDII²像素：570，000(976<水平>X582<垂直>）²信号制式：PAL²水平分辨率：650电视线²信噪比：﹥55dB(AGCOff)²最低照度：彩色0.15lx,黑白0.1lx(F1.2,50IRE)彩色0.08lx,黑白0.03lx(F1.2,30IRE)²视频输出：1.0Vp-p²信号同步：电源同步/内同步²增益控制：自动（ON/OFF）²白平衡：ATM(2000K-10000K),ATW-PRO(2500K-6000K)²镜头类型：自动光圈、变焦镜头²变焦：3.7X光学变焦²水平视角：99.5°～27.4°²焦距：2.8-10.5mm²F值：F1.2(广角),F2.6(望远）²最小监视距离：300mm²光圈：自动²水平视角：355°²垂直视角：±77° ²水平旋转：350°²日夜功能：支持（电子式）²数字降噪：支持(2DNR)²背光补偿：支持（iBLC)²自动色彩还原：支持（ATR-Lite)高清晰度日夜转换型摄像机采用了索尼最新推出的高灵敏度SuperHADCCDⅡ，以及索尼先进的艺术级DSP技术，配备红外光滤片，具备自动日夜转换功能，不管是在白天还是黑夜，都能提供540线高分辨率、逼真、明亮的高品质图像。特性描述:²1/3英寸SuperHADIICCD,540电视线²最低照度：彩色0.2Lx(F1.2，30IRE，AGCON,Turbomode)；黑白0.03Lx(F1.2，30IRE，AGCON,Turbomode)；²日/夜转换功能：自动/手动可选²背光补偿：ON/OFF可选²信噪比：大于50dB（AGCOFF，WeightON）²自动光圈镜头：DC伺服技术规格²成像器件：1/3英寸SuperHADIICCD²有效像素（水平×垂直）：752×582²传感区域：1/3寸（4.8×3.6毫米）²信号系统：PAL标准²同步系统：内部/线路锁定²水平分辨率：540电视线²镜头装配：CS²最低照度：彩色0.2Lx(F1.2，30IRE，AGCON,Turbomode)黑白0.03Lx(F1.2，30IRE，AGCON,Turbomode)²日/夜转换功能：自动/手动可选²AGC：增强/关（TURBO/OFF）可切换²CCD光圈：开/关可切换，1/50至1/100，000秒²白平衡（WB）：自动白平衡pro（ATWpro）/自动白平衡（ATW）²背光补偿（BLC）：开/关可切换²信噪比：高于50dB（AGCOFF，WEIGHTON）²视频输出：BNC，1.0Vp-p，75Ω，负同步 2.3.5主要设备品牌：1、进口品牌摄像机：不低于索尼、派尔高、霍尼韦尔、AB（矩阵）、三星（监视器）标准2、国产品牌摄像机：不低于H3C、海康、利凌标准3、控制存储平台：不低于H3C、海康、中兴标准2.4楼宇自控系统BAS2.4.1概述本系统采用先进的计算机控制技术和强大的网络通信功能的楼宇自动化控制系统对剧院内的机电设备，如：空调机组、冷冻机组、各种风机、水泵、照明、电梯等得运行状态进行实时自动检测和控制，在提供良好环境的同时，保证局院内各个机电系统和每台设备能高效。稳定的运行，同时节能降耗，方便剧院的物业管理。观众听内温度控制是剧院类建筑的重点，由于观众厅空间高大，人流密度较大，所以在观众厅内温度湿度较容易出现过高或者过低的现象，使观众很难获得舒适的温湿度，同时也容易造成能源的浪费，针对本工程特点，尤其在楼宇自动控制系统，要求各投标单位提供详细的相应解决方案。（1）整个建筑的建筑设备监控(BAS)设计应为一套完整的分布式集散控制系统，采用标准化局域网技术和开放型现场总线对多现场、多种设备、多个子系统实施集中监控、联动和管理，对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络管理服务器完成。（2）管理层网络采用TCP／IP标准通讯协议。（3）现场层采用开放型LONWORKS、BACNET总线，或其它工业标准总线。（4）系统电源采用集中与分散相结合供电，系统要求设置不间断电源，在市政用电停电的情况下，保证系统管理设备持续运行时间不小于2小时。（5）对于BA系统方案的选择及BA产品的选型应根据“向上支持、向下兼容”的原则，要充分考虑向上与系统集成主干网的接入及向下与第三方设备的扩展留有软硬件接口。楼宇自控系统要求对冷源系统、变配电系统等采用第三方接口直接通讯方式连接。（6）中央监控计算机系统要求实时操作系统、中文环境、图形显示为主、数字表示为辅，可在画面上进行平面图和监控点参数的修改。（7）应具有自动报表生成系统：可通过人为或通过时间、范围类别的设定，自动生成所需报表。（8）所有子系统参数不但可在现场控制器及中央管理计算机上显示，而且可以通过中央管理计算机所连的打印机进行打印记录。2.4.3监控内容1)冷源系统因大剧院由中心能源站统一供冷，建筑设备监控系统主监测冷水系统的温度、压力等参数。系统监控内容：1）冷冻水供水温度、压力监测；2）冷冻水回水温度、压力监测； 1)热源系统系统监控内容：一次热水温度监测；一次热水压力监测一次热水调节阀调节控制；二次热水供水温度监测；二次热水压力监测监视热交换器二次侧供水的温度，根据供水温度调节一次侧热水调节阀的开度，维持回水温度的恒定，保证系统的供热与末端热负荷的平衡。2)变配电系统楼宇自控系统对变配电系统只监不控，监测内容包括：（1）监测低压进线开关、母联开关状态；（2）监测变压器温度报警；（3）监测变压器风扇状态并报警（4）监测所有低压进线电量信号（三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、电能量）；3)新风机组监测内容：（1）新风机组送风温湿度；（2）过滤器阻塞状态，提醒运行操作人员及时清洗；（3）防冻开关报警，及时发现冷/加热器故障；（4）监测送风机运行状态，故障报警及手动/自动控制状态；（5）送风机累计运行时间。当累计值达到设定值时，发出检修报警信号。控制内容：（1）新风机组送风机启停控制；（2）根据送风温度控制电动调节阀开度，以满足室内温度精度及节能的最佳平衡；（3）根据送风湿度控制加湿阀的开度，以满足室内湿度最佳平衡；（4）新风阀与送风机连锁，风机停止时自动关闭新风阀。4)空调机组监测内容：（1）空调机组送风温湿度；（2）过滤器阻塞状态，提醒运行操作人员及时清洗；（3）防冻开关报警，及时发现冷/加热器故障；（4）监测送风机运行状态，故障报警及手动/自动控制状态；（5）送风机累计运行时间。当累计值达到设定值时，发出检修报警信号； （6）变频器运行状态，故障报警及手动/自动控制状态；（7）变频器频率反馈。控制内容：（1）空调机组送风机启停控制；（2）根据送风温度控制电动调节阀开度，以满足室内温度精度及节能的最佳平衡；（3）根据送风湿度控制加湿阀的开度，以满足室内湿度最佳平衡；（4）风阀与送风机连锁，风机停止时自动关闭风阀；（5）新风阀、回风阀比例调节控制；（6）变频器启停控制，变频器频率控制；1)公共照明系统对照明系统进行监控，对公共区照明及室外景观照明运行状态等进行监控，对室外照度进行监测。按室外照度及每天预先编排的时间程序来进行开关控制及监视其开关状态。工作状况可用文字或图形显示于彩色显示屏上，也可通过打印机打印出来作为记录。照明控制系统的控制要求如下：（1）按时间程序和室外照度值控制各照明开关；（2）按照节、假日时间程序和室外照度控制公共照明及外照明的开关；（3）检测各路开关状态、故障报警，并记录开关时间；2)风机盘管系统对所有风机盘管的配电回路开关状态监测，回路启停控制；3)送、排风、热风幕系统对各送、排风机、热风幕的运行实行监控。监测内容：（1）送、排风机、热风幕运行状态、故障报警及手/自动状态；（2）送、排风机、热风幕累计运行时间。控制内容：（1）送风机、排风机、热风幕启/停控制；4)室外参数监测及其他要求室外参数监测：（1）室外温度、湿度监测，对两个采样点进行分别监测；（2）室外照度监测，对两个采样点进行分别检测。5)其他要求：（1）每台新风/空调机组对应一台DDC控制器。（2）水泵的状态信号均采集于水泵入水口管路的水流信号。 （3）风机状态信号为压差开关状态信号，故障信号为电控箱内热继电器的干结点信号。（4）双速风机为双绕组，低速为平时送/排风使用、高速为火灾时使用。2.4.2系统功能要求结合本项目的实际情况，在进行方案设计时着重考虑以下系统功能：（1）对机电设备进行集中监视、自动测量和控制；（2）机组的各动态运行参数、能量管理参数及能耗均可自动记录、储存、列表，并可以作到定时打印。（3）报警管理，报警可以连接到图形，报表，趋势图，记事本等应用程序；（4）趋势纪录，用来收集和存贮一定时期内的各种值，以便以后处理，显示；（5）生成并输出各专业设备运行和内置数据报表；（6）时间控制，用于启动、停止不同的安装设备；历史纪录生成，所有设备的历史记录记载和查询。（7）所有预设程序均可按实际需要和要求，在中央管理工作站上调整修改，以满足用户的使用。2.4.3.设备技术要求（1）温度传感器为铂金属电阻型，由厂家校准过，并且不受电缆长度的影响。A、室内的温度传感器测量范围为：0～50oCB、风管管道传感器有一插入式的探头，使得温度能均匀分布在它的整个长度上，并且传感器有一个利于拆卸的按扣式联结法兰。测量范围为0~+70oC（2）湿度传感器：湿度传感器为电容型，提供电压输出（DC0～10V）A、房间湿度传感器为湿度/温度组合式传感器。测量范围为10％～90％RH，精度至少满足±4％要求。B、管道湿度传感器为湿度/温度组合式传感器，有一个合适长度的探头，并有一个利于拆卸的按扣式联结法兰。测量范围为10％～90％RH，精度至少满足±4％要求。C、室外湿度传感器为湿度/温度组合式传感器。温度测量范围：-40~85oC，湿度测量范围：5%~95%RH。2.4.4.设备品牌要求1、进口品牌：不低于霍尼韦尔、西门子、和欣等标准。2、国产品牌：不低于海湾、北京海林、同方等标准。2.5卫生间无障碍呼叫系统2.5.1概述大剧院作为服务大众的服务场所， 无障碍环境，是方便残疾人、老年人、伤病人、妇女儿童等特殊群体和全社会成员出行、参与社会生活的重要条件。专门给这类特殊群体在紧急情况下提供求助的呼叫系统。该系统的功能是当有人在无障碍卫生间里需要帮助时，按下紧急求助按钮，位于卫生间门外上方的声光显示屏工作，位于值班室的中央监控主机会声光报警并显示呼叫的残卫编号，安保值班人员及时解救，现场复位面板复位，报警解除，所有呼叫和复位都有记录，分线或总线连接，中央监控，DC12V安全供电。2.5.2系统构成系统由控制室主机、通信转换器、无障碍卫生间呼救按钮和呼救指示灯组成。2.5.3系统功能主机产品特点：●放置在监控中心的桌面上，只需用一条三芯总线，可并接30个分机及防水开关。●有30个红、绿双色路选指示灯以区分每路呼叫、对讲状态。●广播级通话音质，放音逼真、清晰。●有对故障分机检测、总线短路报警提示功能。●有中文液晶显示、语音报号，菜单式的功能操作，使用方便简单，可显示各种状态及年、月、日、时间。●须配合分机方可使用，与分机之间双工对讲，有免提及手柄两种通话方式。●分机或防水开关呼叫时，主机有中文液晶屏显示、LED路选指示灯闪亮、音乐声提示、语音播报“XX号紧急呼叫”。●可同时显示多路分机或防水开关的呼叫，并记忆保持；不论主机是在待机、通话、还是广播状态下，分机、防水开关均可正常呼入●分机或防水开关呼叫无人接听时，可自动存储分机或防水开关呼叫号。●可配接无线手表发射机及无线手表接收机，以便安保人员暂时离开监控中心时能实时接收呼叫分机、防水开关号。●可配接监控统计软件，以监控统计分机的呼叫起始时间、通话时间等。●有报警输出口，可接报警闪灯、喇叭。●有485通讯接口。技术参数：●与分机的通信距离可达1000米。防水开关产品特点：●壁挂式安装，独特防水设计，卫生间发生紧急情况进行报警。●具有防水开关的所有功能，采用在线编码方式，可任意设定编码号。●有拉线、按键两种报警方式。●可防卫生间的水珠和水雾，确保开关在潮湿环境下能正常工作。● 卫生间紧急报警时，主机上会有语音提示、号码显示，同时防水开关会有报警提示声。●开关在报警状态时，开关上的指示灯会常亮，指示灯熄灭说明护士站已接收到报警信号。●有解除报警功能。●可外接门灯。●须配合主机方可使用，与主机间一条三芯总线连接。技术参数：●依据国标86盒设计，尺寸：86x86x11mm(LxWxH)。●拉绳长度150mm。 附件A：施工现场现状平面图说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。 附件B：与相关其它专业工程的工作界面与智能建筑安装工程界面1)埋入混凝土或墙体内的配管由总包单位依照原设计文件和中标人提供的深化设计图纸进行施工（费用不计入投标报价，但所有线缆的敷设由中标人完成）。桥架、线槽、明配管（含吊顶内配管，不含混凝土或墙体内的配管）由中标人承担。中标人在施工时应无条件配合装饰装修单位施工。2)须与安装工程相关承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。3)中标人应完成智能化专业机房各专业的深化设计，智能化专业设备的安装、接地、柜式空调的安装由中标单位完成，其它机房施工由总承包单位完成。与电气安装工程界面1)中央控制管理室市电配电柜：为提高计算机设备的供配电系统可靠性，由总配电房引来来自不同变电所的双路电源专供机房设备及其配套的配电箱。配电箱进线断路器应设置分离脱扣器，以保证紧急情况下，切断所有用电设备电源。此部分由电气工程提供。2)中央控制管理室、网络中心UPS设备及配电箱，其他弱电机房、网络设备间配电箱、弱电间UPS配电箱均在本次招标范围。3)公共广播系统设置一套UPS，中央控制室内集中设置一套UPS，为其他弱电系统供电。4)楼宇自控系统监控的设备动力配电箱应按楼宇自控系统监控点及图纸要求提供无源接点，供接驳至楼宇自控系统，以动力配电箱（柜）接线端子排为界，端子排以外管线属本工程范围。5)须与电气专业相关承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。与暖通空调专业的工程界面1)冷热源系统和气源热泵系统相关承包单位将按楼宇自控系统监控点及图纸要求，提供BA系统接点。供中标人应接至楼宇自控系统，用以显示所有系统设备的运行状况，以动力配电箱（柜）接线端子排为界，端子排以外管线属本工程范围，由中标人完成冷热源系统和地源热泵系统的群控。2)总承包单位提供冷水机组主控器通讯接口和通信协议以及数据通讯测试平台，供中标人接至楼宇自控系统，用以显示机组的运行参数。3)中标人提供相应的接口网关及接口软件及通讯线，完成数据通讯软件的设计，能实现对机组启停的控制和机组各类参数的采集监视。4)冷冻站冷却水电动蝶阀、冷冻站分/集水器压差旁通电动调节阀，水源热泵系统电动蝶阀及调节阀，换热站电动蝶阀及电动调节阀，冷热水季节切换电动蝶阀、冷冻水防结露电动蝶阀不在本次招标范围。5)招标人提供的冷热源系统中的设备，能够检测：供水温度、回水温度、供水压力、回水压力；空调系统供水温度、回水温度、供水压力、回水压力；检测采暖系统供水温度、回水温度、供水压力、回水压力；检测流量；检测室外温度；检测和控制电动调节阀的开度；中标人根据相应的接口网关及接口软件及通讯线，完成数据通讯软件的设计，能实现对热交换系统运行的各类参数的采集监视。 6)中标人须与暖通空调专业相关承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。与供配电系统的接口界面1)供配电系统相关承包单位将提供供配电系统和智能照明系统主控器通讯接口和通信协议以及数据通讯测试平台，供中标人接驳至楼宇自控系统，用以显示所有供配电系统和智能照明系统的运行状况。供配电系统主控器和智能照明系统主控器分别设置于供配电机房值班室和照明控制室内。2)中标人须与供配电系统相关承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。3)本项目中标人提供通讯线、数据通讯软件的设计，能实现对供配电系统各类参数的采集监视。4)中标人须与供配电系统中的柴油发电机组承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。5)供配电系统的相关参数见电气专业施工图纸。6)照明系统的监控要求详见电气专业施工图。与给排水系统工程界面1)生活给水系统设备供应商完成生活给水系统的群控，并提供无源接点，供中标人接驳至楼宇自控系统，实现对生活给水系统各类参数的采集监视。并由BA系统进行远程监视。（生活给水系统的各类参数详见给排水专业设计图纸）。2)生活热水系统设备供应商完成生活热水系统的群控，并提供无源接点，供中标人接驳至楼宇自控系统，实现对生活热水系统各类参数的采集监视。并由BA系统进行远程监视。3)排水系统相关承包单位提供无源接点，供中标人接驳至楼宇自控系统，以动力配电箱（柜）接线端子排为界，端子排以外管线属本工程范围。并由BA系统进行远程监视。（排水系统的各类参数详见给排水专业设计图纸）。4)中标人须与给排水系统相关承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。与电梯运行监控界面中标人负责提供摄像机。防雷接地系统工程界面1)对于本工程的接地，采用建筑物联合接地网，从联合接地网起始端直接分别引线至机房和智能建筑配线间，并留有接地端子和等电位端子，接地电阻要求小于1欧姆。2)中标人在本合同范围内须供应及安装有关系统内的接地系统。供配电系统相关承包单位将负责供应及安装接地线及等电位LEB端子箱至各弱电房内，中标人须负责弱电房内的弱电系统设备的接地及等电位连接使其成为一个完善的接地系统。3) 从中央控制管理室、网络中心、各系统机房、网络设备间、弱电间等电位端子到机柜和电讯设备等的接地部分由本系统中标人负责。机房内部接地由中标人负责，机房内部采用网络接地方式，把一定截面积的铜线或铜带在架空地板下交叉排成方格，交点处压接在一起，联接到等电位端子。由中标人负责。与有关政府主管部门及公共事业机构的协调1)中标人须配合招标人与各有关政府主管部门及公共事业机构协调及合作。2)中标人须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给招标人，以便各有关政府主管部门及公共事业机构作审批之用。与招标人的协调工作1)中标人须服从招标人的现场管理及总体协调，使本工程满足总进度的要求。2)在深化设计时，中标人应按照建筑装饰效果的要求进行设计，凡与建筑装饰效果有关的设计图纸需经的招标人确认后方可实施。3)在深化设计时，中标人应尽可能利用原设计中预留的孔洞和壁坑预留等预留条件，如有修改和增减，应按图纸申报程序报批。4)在深化设计时，中标人应按招标人提供的综合管线布置图完成线槽布置图设计。5)中标人须确保所有为配合本工程范围内所需的有关要求土建配合的资料包括孔洞和壁坑预留等，按已定的工程进度计划提前通知招标人进行预留工作。6)本工程所有设备需用的混凝土基座，均由总包负责建造，但中标人需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料呈交招标人审批，并须与招标人协调以完成所需的土建工作。中标人需确保有关的土建施工达到弱电系统的设计要求。与建筑装饰专业承包单位的协调1)中标人需向建筑装饰专业承包单位呈交所有与装饰有关的设备安装的位置、尺寸和其它详细资料，供建筑装饰专业承包单位施工。2)中标人需向建筑装饰专业承包单位呈交所有与装饰有关盖板和检修口的位置、尺寸和其它详细资料，供建筑装饰专业承包单位施工。 第八章投标文件格式 （项目编号）（项目名称）标段施工招标投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日 目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、联合体协议书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、拟分包项目情况表九、资格审查资料十、其他材料 一、投标函及投标函附录（一）投标函致：（招标人名称）在考察现场并充分研究（项目名称）标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在我方的上述投标报价中，包括：安全文明施工费RMB￥：元规费RMB￥：元暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：元专业工程暂估价RMB￥：元开工日期年月日，竣工日期年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币RMB￥：元在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。投标人（盖章）：法人代表或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日 （二）投标函附录工程名称：（项目名称）标段序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期日历天3承包人履约担保金额4逾期竣工违约金10000元/天5逾期竣工违约金最高限额100万元6质量标准合格，配合整体工程达到鲁班奖标准7预付款额度8预付款保函金额9质量保证金扣留百分比质量保证金额度10如果投标人在N个标段同时取得中标资格，选择标段顺序标段（）→标段（）→标段（）在不同标段的投标文件中，投标人所选择的标段顺序不一致，则其“标段选择”无效。……(招标人依据项目情况补充)备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖章）：法人代表或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日 （三）投标承诺书本企业郑重作出如下承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（□施工□监理□勘察设计□货物）投标活动；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、项目负责人或者主要技术人员均为本单位的人员，且提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料；四、投标保证金由本单位基本账户转出，并存入市招投标办公室指定的银行保证金专用账户；五、通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标；六、不出现在自己编制的投标文件由其他单位加盖印章和由其他单位负责人签字问题；七、不与其他投标人相互约定在不同的项目中轮流以高价位中标；八、不与其他投标人相互串通就投标价格达成协议；九、不与其他投标人私下确定中标人后参加投标，约定内定中标人以高价中标，在中标后给予未中标的其他投标人经济补偿；十、不通过挂靠其他企业方式，一家企业以多家企业的名义去参加同一标的投标；十一、不转让、出租、出借资持证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标；十二、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；十三、不扰乱哈尔滨市招标投标活动正常秩序；十四、不在开标后进行虚假恶意投诉。本表所列内容及上述承诺事项均为本企业真实意见表达，愿承担一切责任。若有任何弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、哈尔滨市建筑市场清出等有关处理，并承担法律责任；如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的。依法承担赔偿责任。承诺人（盖章）：法定代表人或授权委托人（签字、盖章）：（授权委托人需持有效授权委托书）年月日 投标人承诺书致松北区招标人：我单位参与项目的招投标活动，为松北区的建设发展，我单位在此郑重承诺：一旦我单位在本项目中标，将税收留在松北区。特此承诺承诺人（盖章）：法定代表人（签字、盖章）：年月日 二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日 二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日 三、联合体协议书（本次招标不适用）牵头人名称：法定代表人：法定住所：成员二名称：法定代表人：法定住所：……鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（招标人名称）（以下简称招标人）（项目名称）标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员二名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）……年月日备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 四、投标保证金1.投标保证金收据扫描件2.银行电汇回函扫描件3.投标单位基本账户开户许可证扫描件 五、已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。 六、施工组织设计1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（1）施工方案及技术措施；（2）质量管理体系与措施；（3）工期保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；（4）安全生产措施计划；（5）文明施工措施计划；（6）施工环保措施计划；（7）冬季、雨季和风季施工措施方案；（8）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；（9）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；（10）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（13）降低成本措施；（14）工程实施的重点、难点工序分析；（15）招标文件规定的其他内容。2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。 附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表附表七施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注 附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。 附表五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间 附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：。（二）暗标的编制和装订要求1．打印纸张要求：。2．打印颜色要求：。3．正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求：。4．副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求：。5．排版要求：。6．图表大小、字体、装订位置要求：。7．所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用方式装订；8．编写软件及版本要求：MicrosoftWord；9．任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；10．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。 七、项目管理机构项目经理简历表项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表扫描件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。姓名年龄学历职称职务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话 附2：主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指工长（施工员）、技术负责人、安全员、质检员、造价员等岗位人员。应附资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 承诺书————————（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日 承诺书————————（招标人名称）：我方在此声明，如我单位中标，本工程施工过程中创建安全质量标准化工地，如达不到安全质量标准化工地标准，我方愿意接受招标人处罚。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日 八、拟分包计划表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩123123123123备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。日期：年月日 九、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。 （二）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。 （三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、类似项目指工程。2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 （四）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 （五）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 （六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）1、近年企业不良行为记录情况2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况3、其他备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。 十、其他材料